Conservação corrente por contrato, 2021-2024: dezoito (18) lotes

Infraestruturas de Portugal, S. A.

O presente procedimento tem como objetivo a manutenção e conservação de todos os elementos/componentes constituintes das estradas integradas na Rede Rodoviária Nacional.

Prazo de entrega

O prazo para a recepção das propostas era 2021-07-19. O concurso foi publicado em 2021-06-17.

Fornecedores

Os seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:

Quem? O quê? Onde?
Histórico de aquisições
Data Documento
2021-06-17 Anúncio de concurso
2021-06-22 Informações complementares
2021-06-29 Informações complementares
2021-07-23 Informações complementares
2021-07-30 Informações complementares
2021-12-29 Anúncio de adjudicação
2023-04-24 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-04-28 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-15 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-16 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-15 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-17 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-17 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-17 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-17 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-24 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-24 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-22 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-24 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-25 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-05-25 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-06-06 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-06-06 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-06-07 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-06-07 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-06-26 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-07-05 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-07-20 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-07-21 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-09-11 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-09-19 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-09-19 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2024-01-31 Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2024-03-21 Anúncio de adjudicação
2024-05-14 Anúncio de adjudicação
2024-05-20 Anúncio de adjudicação
2024-06-03 Anúncio de adjudicação
2024-06-04 Anúncio de adjudicação
2024-06-18 Anúncio de adjudicação
2024-07-23 Anúncio de adjudicação
2024-07-30 Anúncio de adjudicação
2024-09-05 Anúncio de adjudicação
2024-09-06 Anúncio de adjudicação
2024-10-29 Anúncio de adjudicação
2025-02-20 Anúncio de adjudicação
2025-03-06 Anúncio de adjudicação
2025-03-13 Anúncio de adjudicação
2025-03-18 Anúncio de adjudicação
2025-03-18 Anúncio de adjudicação
2025-03-20 Anúncio de adjudicação
2025-03-21 Anúncio de adjudicação
2025-03-21 Anúncio de adjudicação
2025-03-21 Anúncio de adjudicação
2025-03-21 Anúncio de adjudicação
2025-03-27 Anúncio de adjudicação
2025-03-27 Anúncio de adjudicação
2025-03-27 Anúncio de adjudicação
2025-03-27 Anúncio de adjudicação
2025-03-27 Anúncio de adjudicação
2025-03-27 Anúncio de adjudicação
2025-03-27 Anúncio de adjudicação
2025-03-28 Anúncio de adjudicação
2025-03-28 Anúncio de adjudicação
2025-04-01 Anúncio de adjudicação
2025-05-16 Anúncio de adjudicação
2025-05-28 Anúncio de adjudicação
2025-08-14 Anúncio de adjudicação
2025-08-14 Anúncio de adjudicação
2025-08-14 Anúncio de adjudicação
2025-08-14 Anúncio de adjudicação
2025-08-18 Anúncio de adjudicação
2025-08-19 Anúncio de adjudicação
2025-08-19 Anúncio de adjudicação
2025-08-19 Anúncio de adjudicação
2025-08-20 Anúncio de adjudicação
2025-08-20 Anúncio de adjudicação
2025-08-20 Anúncio de adjudicação
2025-08-20 Anúncio de adjudicação
2025-08-20 Anúncio de adjudicação
2025-08-20 Anúncio de adjudicação
2025-08-20 Anúncio de adjudicação
2025-09-08 Anúncio de adjudicação
2025-09-08 Anúncio de adjudicação
2025-09-10 Anúncio de adjudicação
2025-09-16 Anúncio de adjudicação
2025-09-17 Anúncio de adjudicação
2025-09-25 Anúncio de adjudicação
2025-10-20 Anúncio de adjudicação
2025-10-20 Anúncio de adjudicação
2025-10-20 Anúncio de adjudicação
2025-10-22 Anúncio de adjudicação
2025-11-06 Anúncio de adjudicação
2025-11-20 Anúncio de adjudicação
Anúncio de concurso (2021-06-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Reparação de estradas
Número de referência: 10003836
Breve descrição:
O presente procedimento tem como objetivo a manutenção e conservação de todos os elementos/componentes constituintes das estradas integradas na Rede Rodoviária Nacional.
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Reparação de estradas 📦
Código CPV adicional: Reparação de estradas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Continente 🏙️
Portugal 🏙️

Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa

Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏

Referência
Datas
Data de envio: 2021-06-17 📅
Prazo de apresentação: 2021-07-19 📅
Data de publicação: 2021-06-22 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 119-311776
Número JO-S: 119

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: Aveiro
Número do lote: 1
Breve descrição: Conservação corrente por contrato, 2021-2024: dezoito (18) lotes.
Valor estimado sem IVA: 8 600 000 EUR 💰
Duração: 1095 dias
Designação do lote: Beja
Número do lote: 2
Valor estimado sem IVA: 10 300 000 EUR 💰
Designação do lote: Braga
Número do lote: 3
Valor estimado sem IVA: 7 200 000 EUR 💰
Designação do lote: Bragança
Número do lote: 4
Valor estimado sem IVA: 5 300 000 EUR 💰
Designação do lote: Castelo Branco
Número do lote: 5
Valor estimado sem IVA: 5 500 000 EUR 💰
Designação do lote: Coimbra
Número do lote: 6
Valor estimado sem IVA: 7 400 000 EUR 💰
Designação do lote: Évora
Número do lote: 7
Valor estimado sem IVA: 6 325 800 EUR 💰
Designação do lote: Faro
Número do lote: 8
Valor estimado sem IVA: 4 800 000 EUR 💰
Designação do lote: Guarda
Número do lote: 9
Valor estimado sem IVA: 5 600 000 EUR 💰
Designação do lote: Leiria
Número do lote: 10
Valor estimado sem IVA: 7 000 000 EUR 💰
Designação do lote: Lisboa
Número do lote: 11
Valor estimado sem IVA: 7 300 000 EUR 💰
Designação do lote: Portalegre
Número do lote: 12
Designação do lote: Porto
Número do lote: 13
Valor estimado sem IVA: 7 500 000 EUR 💰
Designação do lote: Santarém
Número do lote: 14
Valor estimado sem IVA: 8 800 000 EUR 💰
Designação do lote: Setúbal
Número do lote: 15
Valor estimado sem IVA: 8 000 000 EUR 💰
Designação do lote: Viana do Castelo
Número do lote: 16
Valor estimado sem IVA: 6 000 000 EUR 💰
Designação do lote: Vila Real
Número do lote: 17
Valor estimado sem IVA: 6 400 000 EUR 💰
Designação do lote: Viseu
Número do lote: 18
Valor estimado sem IVA: 6 800 000 EUR 💰

Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Data de abertura das propostas: 2021-07-20 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00

Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fonte: OJS 2021/S 119-311776 (2021-06-17)
Informações complementares (2021-06-22)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares

Referência
Datas
Data de envio: 2021-06-22 📅
Data de publicação: 2021-06-25 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 121-317652
Refere-se ao anúncio: 2021/S 119-311776
Número JO-S: 121
Fonte: OJS 2021/S 121-317652 (2021-06-22)
Informações complementares (2021-06-29)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-06-29 📅
Prazo de apresentação: 2021-08-02 📅
Data de publicação: 2021-07-02 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 126-330818
Número JO-S: 126

Entidade adjudicante
Contacto
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Fonte: OJS 2021/S 126-330818 (2021-06-29)
Informações complementares (2021-07-23)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-07-23 📅
Prazo de apresentação: 2021-08-09 📅
Data de publicação: 2021-07-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 144-381996
Número JO-S: 144
Fonte: OJS 2021/S 144-381996 (2021-07-23)
Informações complementares (2021-07-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
O presente procedimento tem como objetivo a manutenção e conservação de todos os elementos/componentes constituintes das estradas integradas na Rede Rodoviária Nacional

Referência
Datas
Data de envio: 2021-07-30 📅
Prazo de apresentação: 2021-08-16 📅
Data de publicação: 2021-08-04 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 149-395735
Número JO-S: 149
Fonte: OJS 2021/S 149-395735 (2021-07-30)
Anúncio de adjudicação (2021-12-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 116 010 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação

Procedimento
Tipo de proposta: Não consta

Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Fax: +351 211021839 📠

Referência
Datas
Data de envio: 2021-12-29 📅
Data de publicação: 2022-01-03 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 001-000099
Número JO-S: 1

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 1 (Aveiro)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 2 (Beja)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 3 (Braga)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 4 (Bragança)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 5 (Castelo Branco)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 6 (Coimbra)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 7 (Évora)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 8 (Faro)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 9 (Guarda)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 10 (Leiria)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 11 (Lisboa)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 12 (Portalegre)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 13 (Porto)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 14 (Santarém)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 15 (Setúbal)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 16 (Viana do Castelo)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 17 (Vila Real)
CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 18 (Viseu)

Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia Técnica
Critério de qualidade (ponderação): 40
Preço (ponderação): 60

Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-12-23 📅
Nome: Intevial gestão integral rodoviária, s.a.
Número de registo nacional: 503 970 352
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Prioridade construção de vias de comunicação, s.a.
Número de registo nacional: 502 442 271
Cidade postal: Mealhada
País: Região de Coimbra 🏙️
Valor total do procedimento: 7389427.59 EUR 💰
Nome: Canana & filhos - empreiteiros lda
Número de registo nacional: 501 312 463
Cidade postal: Sesimbra
Valor total do procedimento: 8470477.77 EUR 💰
Nome: Betufam, lda
Número de registo nacional: 516 016 563
Cidade postal: Montalegre
País: Alto Tâmega 🏙️
Valor total do procedimento: 6536960.20 EUR 💰
Nome: Higino pinheiro & irmão, s.a.
Número de registo nacional: 503 472 069
Cidade postal: Freixo de Baixo
País: Tâmega e Sousa 🏙️
Valor total do procedimento: 4832978.66 EUR 💰
Nome: Construções j.j.r. & filhos, s.a.
Número de registo nacional: 502 197 714
Cidade postal: Santa Catarina da Serra
País: Região de Leiria 🏙️
Nome: Plenavia - construção e conservação de vias e valorização ambiental, lda
Número de registo nacional: 505 886 154
Valor total do procedimento: 4824618.50 EUR 💰
6440930.68 EUR 💰
Nome: Estrela do norte engenharia e construção, s.a.
Número de registo nacional: 507 383 125
Cidade postal: Lousã
Valor total do procedimento: 5453594.28 EUR 💰
Nome: Plenavia - construção e conservação de vias e valorização ambiental, lda.
Valor total do procedimento: 4174933.69 EUR 💰
Nome: Biosfera construções, unipessoal, lda
Número de registo nacional: 508 307 880
Cidade postal: Pinhel
País: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Valor total do procedimento: 5132013.04 EUR 💰
5794557.25 EUR 💰
Nome: Estrela do norte - engenharia e construção, s.a.
Valor total do procedimento: 6137717.94 EUR 💰
4746553.50 EUR 💰
Nome: Intevial gestão integral rodoviária, s.a
M. dos santos & cia, s.a.
Número de registo nacional: 500 173 532
Cidade postal: Rio de Moínhos
Valor total do procedimento: 6748828.97 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2021-12-27 📅
Nome: Plenavia construção e conservação de vias e valorização ambiental, lda.
Arquijardim, s.a.
Número de registo nacional: 504 818 384
Cidade postal: Atouguia
Valor total do procedimento: 7530932.40 EUR 💰
6447360.78 EUR 💰
5598769.70 EUR 💰
5867740.61 EUR 💰
Nome: Franciso pereira marinho & irmãos, s.a.
Número de registo nacional: 500 775 540
Cidade postal: Lamego
País: Douro 🏙️
Valor total do procedimento: 6277767.83 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 1
3
2
4
5

Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2022/S 001-000099 (2021-12-29)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-04-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6277767.83 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência

Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta

Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞

Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-24 📅
Data de publicação: 2023-04-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 084-259217
Refere-se ao anúncio: 2022/S 001-000099
Número JO-S: 84
Fonte: OJS 2023/S 084-259217 (2023-04-24)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-04-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6440930.68 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-28 📅
Data de publicação: 2023-05-03 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 086-266162
Número JO-S: 86
Fonte: OJS 2023/S 086-266162 (2023-04-28)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 4174933.63 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-15 📅
Data de publicação: 2023-05-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 096-298366
Número JO-S: 96

Adjudicação do contrato
Número de registo nacional: 502 197 714Localidade
Valor total do procedimento: 4174933.63 EUR 💰
Fonte: OJS 2023/S 096-298366 (2023-05-15)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 7530932.40 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 096-299727

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 14 (SANTARÉM)
Fonte: OJS 2023/S 096-299727 (2023-05-16)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 4746553.50 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 096-300419

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 12 (PORTALEGRE)
Fonte: OJS 2023/S 096-300419 (2023-05-15)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 4832978.66 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-17 📅
Data de publicação: 2023-05-22 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 097-302470
Número JO-S: 97

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 4 (BRAGANÇA)
Fonte: OJS 2023/S 097-302470 (2023-05-17)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6137717.94 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 097-303101

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 11 (LISBOA)
Fonte: OJS 2023/S 097-303101 (2023-05-17)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5867740.61 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 097-304740

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 17 (VILA REAL)
Fonte: OJS 2023/S 097-304740 (2023-05-17)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6748828.97 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 097-305486

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 13 (PORTO)
Fonte: OJS 2023/S 097-305486 (2023-05-17)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5598769.70 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-24 📅
Data de publicação: 2023-05-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 101-311502
Número JO-S: 101

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 16 (VIANA DO CASTELO)
Fonte: OJS 2023/S 101-311502 (2023-05-24)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6536960.20 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 101-313195

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 3 (BRAGA)
Fonte: OJS 2023/S 101-313195 (2023-05-24)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 4824618.50 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-22 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 101-313568

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 5 (CASTELO BRANCO)
Fonte: OJS 2023/S 101-313568 (2023-05-22)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5132013.04 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 101-316990

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 9 (GUARDA)
Fonte: OJS 2023/S 101-316990 (2023-05-24)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-25)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5794557.25 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-25 📅
Data de publicação: 2023-05-30 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 102-320813
Número JO-S: 102

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 10 (LEIRIA)
Fonte: OJS 2023/S 102-320813 (2023-05-25)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-25)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 7389427.59 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 102-321794

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 1 (AVEIRO)
Fonte: OJS 2023/S 102-321794 (2023-05-25)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5453594.28 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-06 📅
Data de publicação: 2023-06-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 110-341760
Número JO-S: 110

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 7 (ÉVORA)
Fonte: OJS 2023/S 110-341760 (2023-06-06)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6447360.78 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 110-343024

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 15 (SETÚBAL)
Fonte: OJS 2023/S 110-343024 (2023-06-06)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6277767.83 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-07 📅
Data de publicação: 2023-06-12 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 111-346715
Número JO-S: 111
Fonte: OJS 2023/S 111-346715 (2023-06-07)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 8470477.77 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 111-349594

Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 2 (BEJA)
Fonte: OJS 2023/S 111-349594 (2023-06-07)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-26)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6440930.68 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-26 📅
Data de publicação: 2023-06-30 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 124-392316
Número JO-S: 124
Fonte: OJS 2023/S 124-392316 (2023-06-26)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-07-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5132013.04 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-05 📅
Data de publicação: 2023-07-10 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 130-415515
Número JO-S: 130
Fonte: OJS 2023/S 130-415515 (2023-07-05)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-07-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6447360.78 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-20 📅
Data de publicação: 2023-07-25 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 141-450481
Número JO-S: 141
Fonte: OJS 2023/S 141-450481 (2023-07-20)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-07-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6137717.94 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-21 📅
Data de publicação: 2023-07-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 142-455140
Número JO-S: 142
Fonte: OJS 2023/S 142-455140 (2023-07-21)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-09-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 7389427.59 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-11 📅
Data de publicação: 2023-09-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 178-557681
Número JO-S: 178
Fonte: OJS 2023/S 178-557681 (2023-09-11)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-09-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 8470477.77 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-19 📅
Data de publicação: 2023-09-22 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 183-568924
Número JO-S: 183
Fonte: OJS 2023/S 183-568924 (2023-09-19)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-09-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 6536960.20 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 183-570473
Fonte: OJS 2023/S 183-570473 (2023-09-19)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2024-01-31)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5598769.70 EUR 💰

Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧

Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-31 📅
Data de publicação: 2024-02-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 025-072970
Número JO-S: 25
Fonte: OJS 2024/S 025-072970 (2024-01-31)
Anúncio de adjudicação (2024-03-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - 18 Lotes
Número de referência: 10003836
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Reparação de estradas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 108406163.39 EUR 💰
Outras restrições relativas ao local de execução dos trabalhos: Em qualquer lugar do país em causa
Informações sobre os lotes
Este contrato divide-se em lotes ✅

1️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 1
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 1 (Aveiro)
Descrição do concurso:
O presente procedimento tem como objetivo a manutenção e conservação de todos os elementos/componentes constituintes das estradas integradas na Rede Rodoviária Nacional.
Produtos/serviços adicionais: Reparação de estradas 📦
País: Portugal 🇵🇹
Duração: 1095 dias
Título
Número de identificação do lote: LOT-0001

2️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 2
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 2 (Beja)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0002

3️⃣
Identificador interno: 10003836 - Lote 3
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 3 (Braga)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0003

4️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 4
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 4 (Bragança)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0004

5️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 5
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 5 (Castelo Branco)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0005

6️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 6
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 6 (Coimbra)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0006

7️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 7
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 7 (Évora)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0007

8️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 8
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 8 (Faro)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0008

9️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 9
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 9 (Guarda)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 10
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 10 (Leiria)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0010

1️⃣1️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 11
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 11 (Lisboa)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0011

1️⃣2️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 12
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 12 (Portalegre)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0012

1️⃣3️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 13
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 13 (Porto)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0013

1️⃣4️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 14
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 14 (Santarém)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0014

1️⃣5️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 15
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 15 (Setúbal)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0015

1️⃣6️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 16
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 16 (Viana do Castelo)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0016

1️⃣7️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 17
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 17 (Vila Real)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0017

1️⃣8️⃣
Identificador interno: 10003836 - lote 18
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 18 (Viseu)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0018

Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE

Adjudicação do contrato

1️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0001
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - Lote 1
Data de celebração do contrato: 2021-12-23 📅
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 - AVEIRO - LOTE 1
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7389427.59 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta Lote 1
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0001
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome da parte ofertante: Consórcio: Intevial / Prioridade (lote1)
Nome e endereço do contratante
Nome: Intevial gestão integral rodoviária, s.a.
Número de registo nacional: 503 970 352
Endereço postal: Av.ª Infante D. Henrique, n.º 332 1º Dt.º
Código postal: 1800-224
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@intevial.pt 📧
Telefone: +351 21 413 76 00 📞
URL: https://intevial.pt/ 🌏
Nome: Prioridade construção de vias de comunicação, s.a.
Número de registo nacional: 502 442 271
Endereço postal: Zona Industrial de Viadores, Lotes 22 e 27
Código postal: 3050-334
Cidade postal: Mealhada
Região: Região de Coimbra 🏙️
Correio electrónico: geral@prioridade.pt 📧
Telefone: +351 231 947 947 📞
URL: https://www.prioridade.pt/ 🌏

2️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0002
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8470477.77 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 2
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0002
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: INTEVIAL / CANANA & FILHOS (lote 2)
Nome e endereço do contratante
Nome: Canana & filhos - empreiteiros lda
Número de registo nacional: 501 312 463
Endereço postal: E.N. 378, Edifício Mar e Serra, Bloco A, R/C Esq.º, Santana
Código postal: 2970-002
Cidade postal: Sesimbra
Correio electrónico: geral@cananaefilhos.pt 📧
Telefone: +351 212 688 350 📞

3️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0003
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6536960.2 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 3
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0003
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: INTEVIAL / BETUFAM (lote 3)
Nome e endereço do contratante
Nome: Betufam, lda
Número de registo nacional: 516 016 563
Endereço postal: Rua Dr. José Duarte Júnior, Bloco 3, Edifício Cabrilho
Código postal: 5470-248
Cidade postal: Montalegre
Região: Alto Tâmega 🏙️
Correio electrónico: geral@betufam.pt 📧
Telefone: +351 252 175 850 📞
URL: https://betufam.pt/ 🌏

4️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0004
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4832978.66 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 4
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0004
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: INTEVIAL / HIGINO PINHEIRO & IRMÃO (lote 4)
Nome e endereço do contratante
Nome: Higino pinheiro & irmão, s.a.
Número de registo nacional: 503 472 069
Endereço postal: Rua 1º de Maio
Código postal: 4600-614
Cidade postal: Freixo de Baixo
Região: Tâmega e Sousa 🏙️
Correio electrónico: higinopinheiro@mail.telepac.pt 📧
Telefone: +351 255432290 📞

5️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0005
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4824618.5 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 5
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0005
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS / PLENAVIA (lote 5)
Nome e endereço do contratante
Nome: Construções j.j.r. & filhos, s.a.
Número de registo nacional: 502 197 714
Endereço postal: Rua da Capela, nº 4, Quinta da Sardinha
Código postal: 2495-185
Cidade postal: Santa Catarina da Serra
Região: Região de Leiria 🏙️
Correio electrónico: geral@jjr.pt 📧
Telefone: +351 244749730 📞
URL: https://www.jjr.pt/ 🌏
Nome: Plenavia - construção e conservação de vias e valorização ambiental, lda
Número de registo nacional: 505 886 154
Endereço postal: Rua da Capela n.º 4, Quinta da Sardinha
Correio electrónico: geral@plenavia.pt 📧
URL: https://www.jjr.pt/projects/plenavia/ 🌏

6️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0006
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6440930.68 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 6
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0006
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio INTEVIAL / PRIORIDADE (lote 6)

7️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0007
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5453594.28 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 7
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0007
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio INTEVIAL / ESTRELA DO NORTE (lote 7)
Nome e endereço do contratante
Nome: Estrela do norte engenharia e construção, s.a.
Número de registo nacional: 507 383 125
Endereço postal: Rua da Nossa Senhora do Livramento, n.º 133
Código postal: 2670-770
Cidade postal: Lousã
Correio electrónico: geral@estreladonorte.pt 📧
Telefone: +351 214929760 📞
URL: https://www.estreladonorte.pt/ 🌏

8️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0008
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4174933.69 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 8
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0008
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio CONSTRUÇÕES J.J.R. / PLENAVIA (lote 8)

9️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0009
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5132013.04 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 9
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0009
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio INTEVIAL / BIOSFERA (lote 9)
Nome e endereço do contratante
Nome: Biosfera construções, unipessoal, lda
Número de registo nacional: 508 307 880
Endereço postal: Lugar de Pêga - EN221, s/n
Código postal: 6400-417
Cidade postal: Pinhel
Região: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Correio electrónico: biosferaconstrucoes@gmail.com 📧
Telefone: +351 271412217 📞

1️⃣0️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0010
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5794557.25 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 10
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0010
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS / PLENAVIA (lote 10)

1️⃣1️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0011
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6137717.94 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 11
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0011
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio INTEVIAL / ESTRELA DO NORTE (lote 11)

1️⃣2️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0012
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4746553.5 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 12
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0012
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS/PLENAVIA (lote 12)

1️⃣3️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0013
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7892069.12 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 13
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0013
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio INTEVIAL / M. DOS SANTOS (lote 13)
Nome e endereço do contratante
Nome: M. dos santos & cia, s.a.
Número de registo nacional: 500 173 532
Endereço postal: Vista Alegre - Rio de Moinhos
Código postal: 4575-517
Cidade postal: Rio de Moínhos
Correio electrónico: geral@mdossantos.pt 📧
Telefone: +351 255617020 📞
URL: https://www.mdossantos.pt/ 🌏

1️⃣4️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0014
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7530932.4 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 14
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0014
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS/ PLENAVIA / ARQUIJARDIM,(lote 14)
Nome e endereço do contratante
Nome: Arquijardim, s.a.
Número de registo nacional: 504 818 384
Endereço postal: Rua Estrada de Fátima, n.º 332
Código postal: 2490-053
Cidade postal: Atouguia
Correio electrónico: geral@arquijardim.pt 📧
Telefone: +351 961 931 455 📞
URL: https://www.arquijardim.pt/pt 🌏

1️⃣5️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0015
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6447360.78 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 15
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0015
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio INTEVIAL / CANANA & FILHOS (lote 15)

1️⃣6️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0016
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5598769.7 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 16
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0016
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio INTEVIAL / BETUFAM (lote 16)

1️⃣7️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0017
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5867740.61 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 17
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0017
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio INTEVIAL / HIGINO PINHEIRO & IRMÃO (lote 17)

1️⃣8️⃣
Número de identificação do lote: LOT-0018
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6277767.83 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta lote 18
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0018
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio INTEVIAL / FRANCISO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS (lote 18)
Nome e endereço do contratante
Nome: Franciso pereira marinho & irmãos, s.a.
Número de registo nacional: 500 775 540
Endereço postal: Lugar do Relógio do Sol
Código postal: 5100-105
Cidade postal: Lamego
Região: Douro 🏙️
Correio electrónico: fpmarinho@fpmi-sa.com 📧
Telefone: +351 254 609 780 📞
URL: https://fpmarinho.pt/ 🌏

Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional: 503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional: 600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏

Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000484 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - BRAGA - LOTE 3
2.º ADICIONAL N.º 11001499 AO CONTRATO N.º CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - PORTO - LOTE 13
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0003
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto alterar a fórmula da revisão de preços tendo por base a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 36/2022 de 20 de maio, que estabelece um regime excecional e temporário no âmbito do aumento dos preços, fixando-se dessa forma e nos termos da alínea a) do n° 3, do art.° 3° do referido Decreto-Lei n° 36/2022 de 20 de maio, a fórmula extraordinária de revisão de preços a ser aplicada aos Trabalhos de Pavimentação (misturas betuminosas a quente), no que respeita às rubricas: R-12.01.01.01; R-12.01.01.02; R-12.01.02.01.01.01; R-12.01.02.01.01.02; R-12.01.02.01.02.01; R-12.01.03.02.02; e R-12.01.05.05.01.
Mostrar mais
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0013
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante. Acréscimos no custo do contrato (s/IVA): 199.497,64 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 059-173488 (2024-03-21)
Anúncio de adjudicação (2024-05-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 5579364.03 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - Lote 5
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 - CASTELO BRANCO - LOTE 5
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5579364.03 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001586 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 5
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0005
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 200.050,00 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 094-285617 (2024-05-14)
Anúncio de adjudicação (2024-05-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6035572.9 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - Lote 4
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 - BRAGANÇA - LOTE 4
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6035572.9 EUR 💰

Entidade adjudicante
Informações sobre a contratação conjunta
O contrato envolve a aquisição conjunta ✅

Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001608 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - LOTE 4
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: RES-0004
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 238.418,84 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 098-300534 (2024-05-20)
Anúncio de adjudicação (2024-06-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8178396.13 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - Lote 13
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 - PORTO - LOTE 13
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8178396.13 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3.º ADICIONAL N.º 11001621 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - PORTO- LOTE 13
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 286.327,01 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 108-331725 (2024-06-03)
Anúncio de adjudicação (2024-06-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9422634.52 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9422634.52 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001640 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - AVEIRO - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 1.175.051,40 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 109-334552 (2024-06-04)
Anúncio de adjudicação (2024-06-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8005922.79 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - Lote 6
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 - COIMBRA - LOTE 6
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8005922.79 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11001643 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 6
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 210.021,49 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 119-367371 (2024-06-18)
Anúncio de adjudicação (2024-07-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8348694.1 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Cávado 🏙️

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - Lote 3
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 - BRAGA - LOTE 3
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8348694.1 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11001668 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - BRAGA - LOTE 3
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 356.631,13 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 143-444983 (2024-07-23)
Anúncio de adjudicação (2024-07-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8845790.12 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - Lote 15
Data de celebração do contrato: 2021-12-27 📅
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 - SETÚBAL - LOTE 15
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8845790.12 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3.º ADICIONAL N.º 11001707 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021-2024– SETÚBAL - LOTE 15
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 242.716,22 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 148-460157 (2024-07-30)
Anúncio de adjudicação (2024-09-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 (Ad. 11001173 - lote 8)
Breve descrição: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 (Ad. 11001173 - lote 8)
Valor total do contrato (sem IVA): 4814616.09 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - LOTE 8 (Faro)
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4814616.09 EUR 💰
A proposta foi classificada
Identificador da proposta: Proposta Vencedora
Nome e endereço do contratante
Nome: Plenavia - construção e conservação de vias e valorização ambiental, lda.

Entidade adjudicante
Nome e endereços
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
URL: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏

Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001734 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante.
Fonte: OJS 2024/S 174-535489 (2024-09-05)
Anúncio de adjudicação (2024-09-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8337676.58 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8337676.58 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4.º ADICIONAL N.º 11001745 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - PORTO- LOTE 13
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 4, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 159.280,45 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 175-538950 (2024-09-06)
Anúncio de adjudicação (2024-10-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8745271.23 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - Lote 18
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 - VISEU - LOTE 18
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8745271.23 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3.º ADICIONAL N.º 11001798 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - VISEU - LOTE 18
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 91.504,35 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 213-665755 (2024-10-29)
Anúncio de adjudicação (2025-02-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024
Valor total do contrato (sem IVA): 8166887.72 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - Lote 11
Título: EMPREITADA DENOMINADA "CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 – LISBOA - LOTE 11"
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8166887.72 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta vencedora lote 11
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: CONSÓRCIO PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA DISTRITO DE LISBOA – CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021 – 2024 – LOTE 11
Nome e endereço do contratante
Número de registo nacional: 503970352
Endereço postal: Av.ª Infante D. Henrique, n.º 332 – 1º Dt.º
Número de registo nacional: 507383125

Alterações
Outras informações adicionais
3.º ADICIONAL N.º 11001957 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 11
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 215.039,60 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 037-117224 (2025-02-20)
Anúncio de adjudicação (2025-03-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - lote 8
Breve descrição: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 - lote 8
Valor total do contrato (sem IVA): 5214561.29 EUR 💰
Descrição
Identificador interno: 10003836 - Lote 8
Local de actuação: Algarve 🏙️
Duração: 1217 dias

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - lote 8
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5214561.29 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11001997 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 3, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 399.945,20 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 048-152642 (2025-03-06)
Anúncio de adjudicação (2025-03-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8921477.52 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8921477.52 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11001988 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021-2024– SETÚBAL - LOTE 15
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 4, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 75.687,40 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 052-166912 (2025-03-13)
Anúncio de adjudicação (2025-03-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6732124.95 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Terras de Trás-os-Montes 🏙️

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6732124.95 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002012 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - LOTE 4
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante, e prorrogar legalmente o prazo da empreitada por um período adicional de 122 (cento e vinte e dois) dias. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 696.552,05€.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 055-175847 (2025-03-18)
Anúncio de adjudicação (2025-03-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7566005.24 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Alto Tâmega 🏙️

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - lote 17
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 – VILA REAL - LOTE 17
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7566005.24 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta vencedora - lote 17
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: CONSÓRCIO: INTEVIAL / HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A. (Lote 17)

Alterações
Outras informações adicionais
2.º ADICIONAL N.º 11002014 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - lote 17
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo da empreitada nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 684.089,60 €; Prorrogação legal de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 055-176180 (2025-03-18)
Anúncio de adjudicação (2025-03-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7248751.39 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Alto Minho 🏙️

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 – VIANA DO CASTELO - LOTE 16
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7248751.39 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta vencedora - lote 16
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consorcio INTEVIAL / BETUFAM - Lote 16
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️

Entidade adjudicante
Nome e endereços
Grande Lisboa 🏙️

Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️

Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11002007 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 2, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 747.058,99 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 058-186633 (2025-03-20)
Anúncio de adjudicação (2025-03-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9265780.53 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Viseu Dão Lafões 🏙️

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9265780.53 EUR 💰

Entidade adjudicante
Nome e endereços
Região: Península de Setúbal 🏙️

Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11001998 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - VISEU - LOTE 18
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado Mapa de Trabalhos n.º 4, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 520.509,30 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 059-189575 (2025-03-21)
Anúncio de adjudicação (2025-03-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9051282.89 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9051282.89 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11002011 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - BRAGA - LOTE 3
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 4, que dele faz parte integrante, bem como fixar a prorrogação do prazo nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 702.588,79 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 059-190398 (2025-03-21)
Anúncio de adjudicação (2025-03-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 12032674.84 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Baixo Alentejo 🏙️

Adjudicação do contrato
Título: CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 – BEJA - LOTE 2
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 12032674.84 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta vencedora lote 2
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio INTEVIAL / CANANA & FILHOS - Lote 2
Nome e endereço do contratante
Região: Península de Setúbal 🏙️
Telefone: +351 212688350 📞

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002019 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, nos termos do Mapa Adicional n.º 3 que se encontra anexo ao presente Adicional e dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo da empreitada nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 1.203.298,66 €; Prorrogação legal do prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 059-190616 (2025-03-21)
Anúncio de adjudicação (2025-03-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8508113.21 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Região de Coimbra 🏙️

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8508113.21 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Região de Coimbra 🏙️

Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11002024 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 6
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 4, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 502.190,42 €;prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 059-191635 (2025-03-21)
Anúncio de adjudicação (2025-03-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6317838.03 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Beiras e Serra da Estrela 🏙️

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6317838.03 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Região de Leiria 🏙️

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002025 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 5
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 3, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 738.474,00 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 062-200554 (2025-03-27)
Anúncio de adjudicação (2025-03-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 10332702.54 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Região de Aveiro 🏙️

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 10332702.54 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Região de Aveiro 🏙️

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002004 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - AVEIRO - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 3, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 910.068,02 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 062-201989 (2025-03-27)
Anúncio de adjudicação (2025-03-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO 2021-2024 (18 lotes)
Valor total do contrato (sem IVA): 6863263.54 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - lote 9
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 – GUARDA - LOTE 9
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6863263.54 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta vencedora - lote 9
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: CONSÓRCIO: INTEVIAL / BIOSFERA - Lote 9
Nome e endereço do contratante
Endereço postal: Av.ª Infante D. Henrique, n.º 332 – 1º Dt.º,
Região: Beiras e Serra da Estrela 🏙️

Alterações
Outras informações adicionais
3.º ADICIONAL N.º 11002022 CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 126.745,66 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 063-203195 (2025-03-27)
Anúncio de adjudicação (2025-03-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7114865.25 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Alto Alentejo 🏙️

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - lote 12
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 – PORTALEGRE - LOTE 12
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7114865.25 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta vencedora lote 12
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: CONSTRUÇÕES J.J.R. / PLENAVIA (Lote 12)

Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11002027 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 2, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 249.359,72 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 063-203625 (2025-03-27)
Anúncio de adjudicação (2025-03-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8667506.53 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Região de Leiria 🏙️

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - lote 10
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 – LEIRIA - LOTE 10
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8667506.53 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta vencedora lote 10
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: CONSTRUÇÕES J.J.R. / PLENAVIA - lote 10

Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11002023 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 2, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 753.905,25 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 063-203845 (2025-03-27)
Anúncio de adjudicação (2025-03-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9096485.32 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Área Metropolitana do Porto 🏙️

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9096485.32 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
5º ADICIONAL N.º 11002006 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - PORTO- LOTE 13
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 5, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 758.808,74 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 063-204043 (2025-03-27)
Anúncio de adjudicação (2025-03-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8774978.64 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Grande Lisboa 🏙️

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8774978.64 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4.º ADICIONAL N.º 11002031 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 11
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 4, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo da empreitada nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 608.090,92 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 063-204364 (2025-03-27)
Anúncio de adjudicação (2025-03-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9572863.35 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Península de Setúbal 🏙️

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9572863.35 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
5º ADICIONAL N.º 11002033 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021-2024– SETÚBAL - LOTE 15
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 5, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 651.385,83 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 064-206727 (2025-03-28)
Anúncio de adjudicação (2025-03-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 10935060.26 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Médio Tejo 🏙️

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836 - lote 14
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 – SANTARÉM - LOTE 14
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 10935060.26 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta vencedora lote 14
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: CONSTRUÇÕES J.J.R. / PLENAVIA / ARQUIJARDIM

Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11002032 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 2, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 776.893,85 €; prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 064-207526 (2025-03-28)
Anúncio de adjudicação (2025-04-01)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7743957.89 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Alentejo Central 🏙️

Adjudicação do contrato
Número do contrato: 10003836/DRR/2021 - lote 7
Título: 10003836 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - 2021-2024 – ÉVORA - LOTE 7
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7743957.89 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta vencedora lote 7
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: INTEVIAL / ESTRELA DO NORTE
Nome e endereço do contratante
Cidade postal: Lousa

Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11002020 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - lote 7
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo da empreitada nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 814.271,17 €; Prorrogação legal de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 065-210197 (2025-04-01)
Anúncio de adjudicação (2025-05-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6967031.33 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6967031.33 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4.º ADICIONAL N.º 11002097 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 4, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 103.767,79 €; Prorrogação de prazo de 122 dias.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 095-320828 (2025-05-16)
Anúncio de adjudicação (2025-05-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 10530552.64 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 10530552.64 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11002115 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - AVEIRO - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 4, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 197.850,10 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 103-349136 (2025-05-28)
Anúncio de adjudicação (2025-08-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7248751.39 EUR 💰
Descrição
Duração: 1278 dias

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7248751.39 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3ª ADENDA N.º 12000934 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025,
Fonte: OJS 2025/S 157-540219 (2025-08-14)
Anúncio de adjudicação (2025-08-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6732124.95 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6732124.95 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002012 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - LOTE 4
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante, e prorrogar legalmente o prazo da empreitada por um período adicional de 122 (cento e vinte e dois) dias. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 696.552,05€.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 157-540722 (2025-08-14)
Anúncio de adjudicação (2025-08-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9051282.89 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9051282.89 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3ª ADENDA N.º 12000938 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - BRAGA - LOTE 3
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025
Fonte: OJS 2025/S 157-541427 (2025-08-14)
Anúncio de adjudicação (2025-08-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7566005.24 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7566005.24 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000933 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - lote 17
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025, sem qualquer custo adicional
Fonte: OJS 2025/S 157-541582 (2025-08-14)
Anúncio de adjudicação (2025-08-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9096485.32 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9096485.32 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000940 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - PORTO- LOTE 13
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025, sem qualquer custo adicional.
Fonte: OJS 2025/S 158-544916 (2025-08-18)
Anúncio de adjudicação (2025-08-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6317838.03 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6317838.03 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000944 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 5
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025, sem qualquer custo adicional; Prorrogação de prazo de 61 dias.
Fonte: OJS 2025/S 159-545392 (2025-08-19)
Anúncio de adjudicação (2025-08-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9572863.35 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9572863.35 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000941 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021-2024– SETÚBAL - LOTE 15
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025, sem qualquer custo adicional.
Fonte: OJS 2025/S 159-545873 (2025-08-19)
Anúncio de adjudicação (2025-08-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7114865.25 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7114865.25 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000952 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025, sem qualquer custo adicional
Fonte: OJS 2025/S 159-546058 (2025-08-19)
Anúncio de adjudicação (2025-08-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 12032674.84 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 12032674.84 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000957 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 2
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025.
Fonte: OJS 2025/S 160-548144 (2025-08-20)
Anúncio de adjudicação (2025-08-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 5214561.29 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5214561.29 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Endereço postal: Rua da Capela, nº 4 - Quinta da Sardinha

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000945 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 8
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025.
Fonte: OJS 2025/S 160-548266 (2025-08-20)
Anúncio de adjudicação (2025-08-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 10935060.26 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 10935060.26 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000953 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 14
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025.
Fonte: OJS 2025/S 160-548648 (2025-08-20)
Anúncio de adjudicação (2025-08-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6967031.33 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6967031.33 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000942 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 9
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025.
Fonte: OJS 2025/S 160-548964 (2025-08-20)
Anúncio de adjudicação (2025-08-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8774978.64 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8774978.64 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000955 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 11
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025.
Fonte: OJS 2025/S 160-549382 (2025-08-20)
Anúncio de adjudicação (2025-08-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7743957.89 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7743957.89 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000939 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - lote 7
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025.
Fonte: OJS 2025/S 160-549884 (2025-08-20)
Anúncio de adjudicação (2025-08-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9265780.53 EUR 💰
Descrição
Duração: 1271 dias

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9265780.53 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000956 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - VISEU - LOTE 18
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025.
Fonte: OJS 2025/S 160-549913 (2025-08-20)
Anúncio de adjudicação (2025-09-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8508113.21 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8508113.21 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000943 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 6
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025.
Fonte: OJS 2025/S 173-591225 (2025-09-08)
Anúncio de adjudicação (2025-09-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 10530552.64 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 10530552.64 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3.ª ADENDA N.º 12000951 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - AVEIRO - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025.
Fonte: OJS 2025/S 173-591567 (2025-09-08)
Anúncio de adjudicação (2025-09-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8667506.53 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8667506.53 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2.ª ADENDA N.º 12000954 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 61 (sessenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/10/2025.
Fonte: OJS 2025/S 175-595657 (2025-09-10)
Anúncio de adjudicação (2025-09-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7211731.83 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7211731.83 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002248 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - lote 17
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 3, que dele faz parte integrante. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -354.273,41€.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 179-611679 (2025-09-16)
Anúncio de adjudicação (2025-09-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6459688.98 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6459688.98 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
5.º ADICIONAL N.º 11002252 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 9
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 5, que dele faz parte integrante. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -369.087,39€ referente a trabalhos a menos; -138254,96 referente a correção de adicionais anteriores.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 180-614333 (2025-09-17)
Anúncio de adjudicação (2025-09-25)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8093556.49 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8093556.49 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
6º ADICIONAL N.º 11002251 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - PORTO- LOTE 13
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 6, que dele faz parte integrante. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -1.002.928,83€ (Trabalhos a menos: - 885.752,29€ + Correção de adicionais: -117.176,54 €).
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 186-633059 (2025-09-25)
Anúncio de adjudicação (2025-10-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8780733.5 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8780733.5 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11002011 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - BRAGA - LOTE 3
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 5, que dele faz parte integrante. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -250.406,71 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 202-690707 (2025-10-20)
Anúncio de adjudicação (2025-10-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7342221.91 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7342221.91 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002298 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - lote 7
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 3, que dele faz parte integrante. Trabalhos previstos no contrato inicial e não realizados -345.160,51€ e trabalhos previstos nos Adicionais anteriores e não realizados -56.575,47 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 203-694919 (2025-10-20)
Anúncio de adjudicação (2025-10-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6491902.79 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6491902.79 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11002312 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - LOTE 4
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 4, que dele faz parte integrante. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -240.222,16€.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 203-695417 (2025-10-20)
Anúncio de adjudicação (2025-10-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7004535.52 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7004535.52 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002311 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - lote 16
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -244.215,87 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 204-698376 (2025-10-22)
Anúncio de adjudicação (2025-11-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6213815.28 EUR 💰
Descrição
Local principal ou local de actuação: Distrito de Castelo Branco

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6213815.28 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11002354 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 5
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 4, que dele faz parte integrante. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -104.022,75€.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 215-741089 (2025-11-06)
Anúncio de adjudicação (2025-11-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 11681025.81 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 11681025.81 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11002352 AO CONTRATO N.º 10003836/DRR/2021 - Lote 2
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 4, que dele faz parte integrante. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -351.649,03 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 226-778631 (2025-11-20)
Novas aquisições em categorias conexas 🆕
Pesquisas relacionadas 🔍
Região:
Portugal Continente
Fornecedores:
ARQUIJARDIM, S.A. BETUFAM, LDA BIOSFERA CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA CANANA & FILHOS - EMPREITEIROS LDA Construções J.J.R. & Filhos, S.A. ESTRELA DO NORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. FRANCISO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, S.A. HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A. INTEVIAL GESTÃO INTEGRAL RODOVIÁRIA, S.A.
Produtos/serviços:
Construção Obras de construção total ou parcial e de... Construção de condutas de longa... Construção, fundação e pavimentação de... Construção de estradas e vias rápidas Obras em estradas Reparação de estradas