Execução de trabalhos de gestão de vegetação 2020-2022 (ETGV2020-2022) — 18 lotes (E-contratos 5010043724)
Infraestruturas de Portugal, S. A.
Execução de trabalhos de gestão de vegetação 2020.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2020-04-13. O concurso foi publicado em 2020-03-12.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
- • ADELINO SOARES CONSTRUÇÕES E ALUGUER DE MÁQUINAS, UNIPESSOAL, LDA
- • CASCATAS FRENÉTICAS UNIPESSOAL., LDA
- • ECOAMBIENTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.
- • ECOREDE – Engenharia e Serviços, S.A.
- • FLOPONOR S A, Portugal Preço contratual
- • Floponor, S.A.
- • Floresta Bem Cuidada, Lda
- • MONTADOS E SOCALCOS CONSTRUÇÕES E MUROS, LDA
- • Mota-Engil Ativ - Gestão e Manutenção de Ativos, S.A. (incorporação por fusão a VIBEIRAS - Sociedade Comercial de Plantas
- • MOTA-ENGIL ATIV GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.
- • VIBEIRAS SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A
Histórico de aquisições
Anúncio de concurso (2020-03-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Trabalhos de paisagismo ao longo de estradas e auto-estradas
Número de referência: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020
Breve descrição: Execução de trabalhos de gestão de vegetação 2020.
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Trabalhos de paisagismo ao longo de estradas e auto-estradas 📦
Código CPV adicional: Trabalhos de paisagismo ao longo de estradas e auto-estradas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Continente 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Preço menos elevado
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-03-12 📅
Prazo de apresentação: 2020-04-13 📅
Data de publicação: 2020-03-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 054-127434
Número JO-S: 54
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 28 200 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 1 — Aveiro
Número do lote: 1
Valor estimado sem IVA: 1 590 000 EUR 💰
Duração: 730 dias
Designação do lote: Lote 2 — Beja
Número do lote: 2
Valor estimado sem IVA: 2 090 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 3 — Braga
Número do lote: 3
Designação do lote: Lote 4 — Bragança
Número do lote: 4
Valor estimado sem IVA: 1 160 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 5 — Castelo Branco
Número do lote: 5
Valor estimado sem IVA: 1 680 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 6 — Coimbra
Número do lote: 6
Valor estimado sem IVA: 1 810 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 7 — Évora
Número do lote: 7
Valor estimado sem IVA: 1 820 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 8 — Faro
Número do lote: 8
Valor estimado sem IVA: 1 090 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 9 — Guarda
Número do lote: 9
Valor estimado sem IVA: 1 280 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 10 — Leiria
Número do lote: 10
Valor estimado sem IVA: 1 760 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 11 — Lisboa
Número do lote: 11
Valor estimado sem IVA: 1 740 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 12 — Portalegre
Número do lote: 12
Valor estimado sem IVA: 1 770 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 13 — Porto
Número do lote: 13
Valor estimado sem IVA: 1 340 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 14 — Santarém
Número do lote: 14
Designação do lote: Lote 15 — Setúbal
Número do lote: 15
Valor estimado sem IVA: 1 730 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 16 — Viana do Castelo
Número do lote: 16
Valor estimado sem IVA: 1 120 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 17 — Vila Real
Número do lote: 17
Valor estimado sem IVA: 1 390 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 18 — Viseu
Número do lote: 18
Valor estimado sem IVA: 1 710 000 EUR 💰
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Procedimento acelerado: Não é acelarado.
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2020-04-14 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 054-127434 (2020-03-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Trabalhos de paisagismo ao longo de estradas e auto-estradas
Número de referência: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020
Breve descrição: Execução de trabalhos de gestão de vegetação 2020.
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Trabalhos de paisagismo ao longo de estradas e auto-estradas 📦
Código CPV adicional: Trabalhos de paisagismo ao longo de estradas e auto-estradas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Continente 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Preço menos elevado
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-03-12 📅
Prazo de apresentação: 2020-04-13 📅
Data de publicação: 2020-03-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 054-127434
Número JO-S: 54
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 28 200 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 1 — Aveiro
Número do lote: 1
Valor estimado sem IVA: 1 590 000 EUR 💰
Duração: 730 dias
Designação do lote: Lote 2 — Beja
Número do lote: 2
Valor estimado sem IVA: 2 090 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 3 — Braga
Número do lote: 3
Designação do lote: Lote 4 — Bragança
Número do lote: 4
Valor estimado sem IVA: 1 160 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 5 — Castelo Branco
Número do lote: 5
Valor estimado sem IVA: 1 680 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 6 — Coimbra
Número do lote: 6
Valor estimado sem IVA: 1 810 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 7 — Évora
Número do lote: 7
Valor estimado sem IVA: 1 820 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 8 — Faro
Número do lote: 8
Valor estimado sem IVA: 1 090 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 9 — Guarda
Número do lote: 9
Valor estimado sem IVA: 1 280 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 10 — Leiria
Número do lote: 10
Valor estimado sem IVA: 1 760 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 11 — Lisboa
Número do lote: 11
Valor estimado sem IVA: 1 740 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 12 — Portalegre
Número do lote: 12
Valor estimado sem IVA: 1 770 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 13 — Porto
Número do lote: 13
Valor estimado sem IVA: 1 340 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 14 — Santarém
Número do lote: 14
Designação do lote: Lote 15 — Setúbal
Número do lote: 15
Valor estimado sem IVA: 1 730 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 16 — Viana do Castelo
Número do lote: 16
Valor estimado sem IVA: 1 120 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 17 — Vila Real
Número do lote: 17
Valor estimado sem IVA: 1 390 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 18 — Viseu
Número do lote: 18
Valor estimado sem IVA: 1 710 000 EUR 💰
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Procedimento acelerado: Não é acelarado.
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2020-04-14 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 054-127434 (2020-03-12)
Informações complementares (2020-04-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Número de referência: 5010043724
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2020-04-07 📅
Prazo de apresentação: 2020-04-17 📅
Data de publicação: 2020-04-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 071-168202
Refere-se ao anúncio: 2020/S 054-127434
Número JO-S: 71
Fonte: OJS 2020/S 071-168202 (2020-04-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Número de referência: 5010043724
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2020-04-07 📅
Prazo de apresentação: 2020-04-17 📅
Data de publicação: 2020-04-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 071-168202
Refere-se ao anúncio: 2020/S 054-127434
Número JO-S: 71
Fonte: OJS 2020/S 071-168202 (2020-04-07)
Anúncio de adjudicação (2022-02-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição: Execução de trabalhos de gestão de vegetação.
Valor total do procedimento: 28 200 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-02-02 📅
Data de publicação: 2022-02-07 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 026-065241
Número JO-S: 26
Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 1 - Aveiro
Breve descrição: Execução de trabalhos de gestão de vegetação
Designação do lote: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 11 - Lisboa
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 13 - Porto
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 15 - Setúbal
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 16 - Viana do Castelo
Local de actuação
Local principal ou local de actuação:
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-09-14 📅
Nome: Floponor, s.a.
Número de registo nacional: 503 694 479
Cidade postal: Trancoso
País: Portugal 🇵🇹
Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Valor total do procedimento: 1124225.01 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2021-10-08 📅
Nome: Vibeiras sociedade comercial de plantas, s.a
Número de registo nacional: 502 050 942
Cidade postal: Alverca
País: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Valor total do procedimento: 1 043 690 EUR 💰
897975.01 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2021-10-06 📅
Valor total do procedimento: 1119635.01 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2021-12-20 📅
Nome: Ecoambiente, serviços e meio ambiente, s.a.
Número de registo nacional: 502 877 472
Cidade postal: Sintra
Valor total do procedimento: 806 400 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 9
7
15
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2022/S 026-065241 (2022-02-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição: Execução de trabalhos de gestão de vegetação.
Valor total do procedimento: 28 200 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-02-02 📅
Data de publicação: 2022-02-07 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 026-065241
Número JO-S: 26
Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 1 - Aveiro
Breve descrição: Execução de trabalhos de gestão de vegetação
Designação do lote: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 11 - Lisboa
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 13 - Porto
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 15 - Setúbal
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 16 - Viana do Castelo
Local de actuação
Local principal ou local de actuação:
Aveiro
Lisboa
Porto
Setúbal
Viana do Castelo
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-09-14 📅
Nome: Floponor, s.a.
Número de registo nacional: 503 694 479
Cidade postal: Trancoso
País: Portugal 🇵🇹
Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Valor total do procedimento: 1124225.01 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2021-10-08 📅
Nome: Vibeiras sociedade comercial de plantas, s.a
Número de registo nacional: 502 050 942
Cidade postal: Alverca
País: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Valor total do procedimento: 1 043 690 EUR 💰
897975.01 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2021-10-06 📅
Valor total do procedimento: 1119635.01 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2021-12-20 📅
Nome: Ecoambiente, serviços e meio ambiente, s.a.
Número de registo nacional: 502 877 472
Cidade postal: Sintra
Valor total do procedimento: 806 400 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 9
7
15
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2022/S 026-065241 (2022-02-02)
Anúncio de adjudicação (2023-06-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 28 200 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-28 📅
Data de publicação: 2023-07-03 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 125-395871
Número JO-S: 125
Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 2 - Beja
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 3 - Braga
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 4 - Bragança
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 5 - Castelo Branco
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 6 - Coimbra
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 7 - Évora
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 8 - Faro
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 9 - Guarda
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 10 - Leiria
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 12 - Portalegre
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 14 - Santarém
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 17 - Vila Real
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 18 - Viseu
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2023-06-22 📅
Valor total do procedimento: 1214920.01 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2023-06-26 📅
Nome: Cascatas frenéticas unipessoal., lda
Número de registo nacional: 514950200
Cidade postal: Porto
País: Norte 🏙️
Nome: Adelino soares construções e aluguer de máquinas, unipessoal, lda
Número de registo nacional: 504528726
Cidade postal: Paredes
Nome: Montados e socalcos construções e muros, lda
Número de registo nacional: 515165433
Cidade postal: Marco de Canaveses
Valor total do procedimento: 1127128.45 EUR 💰
733970.01 EUR 💰
1043687.01 EUR 💰
1261425.01 EUR 💰
1049992.01 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2023-06-23 📅
Nome: Mota-engil ativ gestão e manutenção de ativos, s.a.
Número de registo nacional: 503 171 565
Cidade postal: Alverca do Ribatejo
Valor total do procedimento: 712 200 EUR 💰
816554.01 EUR 💰
1226115.01 EUR 💰
1177605.01 EUR 💰
1 107 840 EUR 💰
977525.01 EUR 💰
1170165.01 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 10
8
Fonte: OJS 2023/S 125-395871 (2023-06-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 28 200 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-28 📅
Data de publicação: 2023-07-03 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 125-395871
Número JO-S: 125
Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 2 - Beja
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 3 - Braga
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 4 - Bragança
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 5 - Castelo Branco
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 6 - Coimbra
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 7 - Évora
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 8 - Faro
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 9 - Guarda
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 10 - Leiria
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 12 - Portalegre
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 14 - Santarém
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 17 - Vila Real
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 18 - Viseu
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2023-06-22 📅
Valor total do procedimento: 1214920.01 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2023-06-26 📅
Nome: Cascatas frenéticas unipessoal., lda
Número de registo nacional: 514950200
Cidade postal: Porto
País: Norte 🏙️
Nome: Adelino soares construções e aluguer de máquinas, unipessoal, lda
Número de registo nacional: 504528726
Cidade postal: Paredes
Nome: Montados e socalcos construções e muros, lda
Número de registo nacional: 515165433
Cidade postal: Marco de Canaveses
Valor total do procedimento: 1127128.45 EUR 💰
733970.01 EUR 💰
1043687.01 EUR 💰
1261425.01 EUR 💰
1049992.01 EUR 💰
Data de celebração do contrato: 2023-06-23 📅
Nome: Mota-engil ativ gestão e manutenção de ativos, s.a.
Número de registo nacional: 503 171 565
Cidade postal: Alverca do Ribatejo
Valor total do procedimento: 712 200 EUR 💰
816554.01 EUR 💰
1226115.01 EUR 💰
1177605.01 EUR 💰
1 107 840 EUR 💰
977525.01 EUR 💰
1170165.01 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 10
8
Fonte: OJS 2023/S 125-395871 (2023-06-28)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-08-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 1 590 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: alfredo.domingues@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-24 📅
Data de publicação: 2023-08-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 165-521856
Refere-se ao anúncio: 2022/S 026-065241
Número JO-S: 165
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 1 - Aveiro
Adjudicação do contrato
Cidade postal: Guarda
Valor total do procedimento: 1 590 000 EUR 💰
Fonte: OJS 2023/S 165-521856 (2023-08-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 1 590 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: alfredo.domingues@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-24 📅
Data de publicação: 2023-08-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 165-521856
Refere-se ao anúncio: 2022/S 026-065241
Número JO-S: 165
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 1 - Aveiro
Adjudicação do contrato
Cidade postal: Guarda
Valor total do procedimento: 1 590 000 EUR 💰
Fonte: OJS 2023/S 165-521856 (2023-08-24)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-12-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 1049992.01 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-04 📅
Data de publicação: 2023-12-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 237-745223
Refere-se ao anúncio: 2023/S 125-395871
Número JO-S: 237
Fonte: OJS 2023/S 237-745223 (2023-12-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 1049992.01 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-04 📅
Data de publicação: 2023-12-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 237-745223
Refere-se ao anúncio: 2023/S 125-395871
Número JO-S: 237
Fonte: OJS 2023/S 237-745223 (2023-12-04)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2024-01-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 1177605.01 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-15 📅
Data de publicação: 2024-01-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 014-036593
Número JO-S: 14
Fonte: OJS 2024/S 014-036593 (2024-01-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 1177605.01 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-15 📅
Data de publicação: 2024-01-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 014-036593
Número JO-S: 14
Fonte: OJS 2024/S 014-036593 (2024-01-15)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2024-01-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 1261425.01 EUR 💰
Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 014-037538
Fonte: OJS 2024/S 014-037538 (2024-01-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 1261425.01 EUR 💰
Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 014-037538
Fonte: OJS 2024/S 014-037538 (2024-01-15)
Anúncio de adjudicação (2024-03-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – PORTO - LOTE 13
Número de referência:
Breve descrição: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) LOTE 13
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Trabalhos de paisagismo ao longo de estradas e auto-estradas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 897975.01 EUR 💰
Outras restrições relativas ao local de execução dos trabalhos: Em qualquer lugar do país em causa
Descrição
Identificador interno:
Título: EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – PORTO - LOTE 13
Descrição do concurso: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022)
País: Portugal 🇵🇹
Duração: 730 dias
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2021-08-06 📅
Título: EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – PORTO - LOTE 13
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 897975.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Ecorede – engenharia e serviços, s.a.
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
Departamento: Direção de Compras e Logística
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351212879212 📞
Fax: +351211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 058-170471 (2024-03-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – PORTO - LOTE 13
Número de referência:
5010043724 - Lote 13
Breve descrição: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) LOTE 13
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Trabalhos de paisagismo ao longo de estradas e auto-estradas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 897975.01 EUR 💰
Outras restrições relativas ao local de execução dos trabalhos: Em qualquer lugar do país em causa
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - Lote 13
Título: EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – PORTO - LOTE 13
Descrição do concurso: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022)
País: Portugal 🇵🇹
Duração: 730 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0001
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0001
Número do contrato:
5010043724/ DRR-COGP/2020
Data de celebração do contrato: 2021-08-06 📅
Título: EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – PORTO - LOTE 13
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 897975.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta: ECOREDE – ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0001
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Ecorede – engenharia e serviços, s.a.
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
503933813
Departamento: Direção de Compras e Logística
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351212879212 📞
Fax: +351211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.ª ADENDA N.º 12000412 AO CONTRATO N.º 5010043724/ DRR-COGP/2020 (Cessão de posição contratual)
Principal motivo da alteração: Modificações em que um contratante novo substitui um contratante antigo por motivo de sucessão ou em que o adquirente assume as obrigações do contratante para com os seus subcontratantes.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto formalizar o acordo de cessão de posição contratual, nos termos do qual a Cedente cede à Cessionária, que aceita a cessão, a sua posição contratual no Contrato n.º 5010043724/DRR-COGP /2020, para a execução da Empreitada denominada “EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – PORTO - LOTE 13”; e a Cedida autoriza a ora acordada cessão de posição contratual.
A Cessionária declara ter pleno conhecimento do teor da Carta Programa de Concurso, do Caderno de Encargos e do objeto do identificado Contrato n.º 5010043724/DRR- COGP /2020, bem como de todos os direitos e obrigações
emergentes da referida posição contratual, comprometendo-se a cumprir e executar o mesmo com zelo e rigor, na estrita observância de todas as disposições pré-contratuais, contratuais e legais aplicáveis
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-04-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 - 18 Lotes (Lote 1)
Número de referência:
Breve descrição: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 - 18 Lotes
Valor total do contrato (sem IVA): 1524139.21 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 1 - Aveiro
Descrição do concurso: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 1 - Aveiro
Duração: 864 dias
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2021-09-14 📅
Título: EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES - AVEIRO - LOTE 1
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1124225.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Floponor, s.a.
Nome e endereço do contratante
Nome: Floponor, s.a.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rio de Mel
Código postal: 6420-552
Cidade postal: Trancoso
Região: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@floponor.pt 📧
Telefone: +351 271813324 📞
URL: http://www.floponor.pt 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Telefone: +351 212879000 📞
Alterações
Outras informações adicionais
2.º ADICIONAL N.º 11001513 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGP/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 067-197421 (2024-04-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 - 18 Lotes (Lote 1)
Número de referência:
5010043724 - Lote 1
Breve descrição: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 - 18 Lotes
Valor total do contrato (sem IVA): 1524139.21 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - Lote 1
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 1 - Aveiro
Descrição do concurso: EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 1 - Aveiro
Duração: 864 dias
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010043724/DRR-COGP/2021
Data de celebração do contrato: 2021-09-14 📅
Título: EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES - AVEIRO - LOTE 1
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1124225.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora: FLOPONOR, S.A.
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Floponor, s.a.
Nome e endereço do contratante
Nome: Floponor, s.a.
Número de registo nacional:
503 694 479
Endereço postal: Rio de Mel
Código postal: 6420-552
Cidade postal: Trancoso
Região: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@floponor.pt 📧
Telefone: +351 271813324 📞
URL: http://www.floponor.pt 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Telefone: +351 212879000 📞
Alterações
Outras informações adicionais
2.º ADICIONAL N.º 11001513 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGP/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira.
Acréscimos deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 168.942,20€; Prorrogação de prazo de 113 dias.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-03-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 - 18 Lotes
Número de referência:
Valor total do contrato (sem IVA): 1226129.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 10 - Leiria
Descrição do concurso: Execução de trabalhos de gestão de vegetação
Produtos/serviços adicionais: Trabalhos de paisagismo ao longo de estradas e auto-estradas 📦
Local de actuação: Região de Leiria 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2023-06-22 📅
EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – LEIRIA - LOTE 10”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1226129.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Fax: +351 211021839 📠
URL: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11002017 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGP/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 054-174692 (2025-03-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 - 18 Lotes
Número de referência:
5010043724
Valor total do contrato (sem IVA): 1226129.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724-lote 10
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 10 - Leiria
Descrição do concurso: Execução de trabalhos de gestão de vegetação
Produtos/serviços adicionais: Trabalhos de paisagismo ao longo de estradas e auto-estradas 📦
Local de actuação: Região de Leiria 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0010
Adjudicação do contrato
LOT-0010
Número do contrato:
5010043724/DRR-COGP/2020-lote 10
Data de celebração do contrato: 2023-06-22 📅
EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – LEIRIA - LOTE 10”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1226129.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 10
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0010
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Fax: +351 211021839 📠
URL: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11002017 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGP/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 1, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 22.090,00 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -22.076,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-04-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010043724 - 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 - 18 Lotes
Valor total do contrato (sem IVA): 28 200 000 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 15 - Setúbal
Local de actuação: Península de Setúbal 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES – SETÚBAL - LOTE 15”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1119155.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Região: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
URL: www.floponor.pt 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Região: Península de Setúbal 🏙️
Telefone: +351 212879979 📞
Informações complementares
Corpo de revisão
Região: Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002080 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGL/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 080-264297 (2025-04-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010043724 - 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 - 18 Lotes
Valor total do contrato (sem IVA): 28 200 000 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - lote 15
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 15 - Setúbal
Local de actuação: Península de Setúbal 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0015
Adjudicação do contrato
LOT-0015
Número do contrato:
5010043724/DRR-COGL/2021 - lote 15
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES – SETÚBAL - LOTE 15”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1119155.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 15
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0015
Nome e endereço do contratante
Região: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
URL: www.floponor.pt 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Região: Península de Setúbal 🏙️
Telefone: +351 212879979 📞
Informações complementares
Corpo de revisão
Região: Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002080 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGL/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 1, que dele faz parte integrante. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 480,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-05-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 847130.25 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 11 - Lisboa
Local de actuação: Grande Lisboa 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010043724 - EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – LISBOA - LOTE 11”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 847130.25 EUR 💰
A proposta foi classificada
Classificação na lista de vencedores: 1
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Nome: Mota-Engil Ativ - Gestão e Manutenção de Ativos, S.A. (incorporação por fusão a VIBEIRAS - Sociedade Comercial de Plantas S.A.)
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av. Cidade de Alverca, Edifício Alverca Park, Piso 2
Código postal: 2619-501
Cidade postal: Alverca do Ribatejo
Região: Grande Lisboa 🏙️
Correio electrónico: geral@ativ.pt 📧
Telefone: +351 210988175 📞
Fax: +351 211313915 📠
URL: http://www.ativ.pt 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11002079 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGL/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 094-315790 (2025-05-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 847130.25 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - Lote 11
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 11 - Lisboa
Local de actuação: Grande Lisboa 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0011
Adjudicação do contrato
LOT-0011
Número do contrato:
5010043724/DRR-COGL/2021 - lote 11
5010043724 - EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – LISBOA - LOTE 11”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 847130.25 EUR 💰
A proposta foi classificada
Classificação na lista de vencedores: 1
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 11
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0011
Nome e endereço do contratante
Nome: Mota-Engil Ativ - Gestão e Manutenção de Ativos, S.A. (incorporação por fusão a VIBEIRAS - Sociedade Comercial de Plantas S.A.)
Número de registo nacional:
503 171 565
Endereço postal: Av. Cidade de Alverca, Edifício Alverca Park, Piso 2
Código postal: 2619-501
Cidade postal: Alverca do Ribatejo
Região: Grande Lisboa 🏙️
Correio electrónico: geral@ativ.pt 📧
Telefone: +351 210988175 📞
Fax: +351 211313915 📠
URL: http://www.ativ.pt 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11002079 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGL/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 1, que dele faz parte integrante. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -196.559,75 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-05-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1142687.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 5 - Castelo Branco
Local principal ou local de actuação: DISTRITO DE CASTELO BRANCO
Local de actuação: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 - LOTES – CASTELO BRANCO - LOTE 5
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1142687.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002105 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 5
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 103-349790 (2025-05-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1142687.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - Lote 5
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 5 - Castelo Branco
Local principal ou local de actuação: DISTRITO DE CASTELO BRANCO
Local de actuação: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0005
Adjudicação do contrato
LOT-0005
Número do contrato:
5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 5
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 - LOTES – CASTELO BRANCO - LOTE 5
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1142687.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 5
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0005
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002105 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 5
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 1, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 99.000,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-05-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 889864.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 9 - Guarda
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – GUARDA - LOTE 9
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 889864.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Ponto de contacto: Direção de Compras e Logística
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002130 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - lote 9
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 105-358421 (2025-05-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 889864.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - Lote 9
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 9 - Guarda
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0009
Adjudicação do contrato
LOT-0009
Número do contrato:
5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 9
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – GUARDA - LOTE 9
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 889864.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 9
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0009
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Ponto de contacto: Direção de Compras e Logística
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002130 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - lote 9
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 1, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 73.310,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-07-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 806880.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 4 - Bragança
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES / BRAGANÇA - LOTE 4
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 806880.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Região: Douro 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002197 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 140-483599 (2025-07-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 806880.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - lote 4
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 4 - Bragança
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0004
Adjudicação do contrato
LOT-0004
Número do contrato:
5010043724 - lote 4
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES / BRAGANÇA - LOTE 4
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 806880.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 4
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0004
Nome e endereço do contratante
Região: Douro 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002197 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 1, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 72.910,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-07-31)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1072525.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 17 - Vila Real
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES / VILA REAL - LOTE 17
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1072525.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11002208 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 146-506369 (2025-07-31)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1072525.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - Lote 17
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 17 - Vila Real
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0017
Adjudicação do contrato
LOT-0017
Número do contrato:
5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 17
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES / VILA REAL - LOTE 17
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1072525.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 17
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0017
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11002208 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 1, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 95.000,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-08-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1323629.01 EUR 💰
Descrição
Cidade: Leiria
Local de actuação: Região de Leiria 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1323629.01 EUR 💰
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Região: Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
2.º ADICIONAL N.º 11002229 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGP/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 157-539156 (2025-08-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1323629.01 EUR 💰
Descrição
Cidade: Leiria
Local de actuação: Região de Leiria 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1323629.01 EUR 💰
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Região: Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
2.º ADICIONAL N.º 11002229 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGP/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de circunstâncias não previstas, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante. O presente adicional tem o valor de 97.500,00€
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-08-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1201901.05 EUR 💰
Descrição
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 3 - Braga
Título
Número de identificação do lote:
Descrição
Local de actuação: Cávado 🏙️
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2023-06-23 📅
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – BRAGA - LOTE 3
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1201901.05 EUR 💰
Identificador da proposta:
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Cascatas frenéticas unipessoal., lda
Número de registo nacional:
Código postal: 4630-428
Cidade postal: Marco de Vanavezes
Região: Área Metropolitana do Porto 🏙️
Nome: Adelino soares construções e aluguer de máquinas, unipessoal, lda
Número de registo nacional:
Código postal: 4580-025
Cidade postal: Paredes
Nome: Montados e socalcos construções e muros, lda
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua das Leiras da Cruz, Nº 245
Código postal: 4635-353
Cidade postal: Marco de Canaveses
Região: Tâmega e Sousa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002198 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-CON/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 159-546888 (2025-08-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1201901.05 EUR 💰
Descrição
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 3 - Braga
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0003
Descrição
Local de actuação: Cávado 🏙️
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0003
Número do contrato:
5010043724/DRR-CON/2020
Data de celebração do contrato: 2023-06-23 📅
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – BRAGA - LOTE 3
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1201901.05 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta Adjudicada
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0003
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Cascatas frenéticas unipessoal., lda
Número de registo nacional:
514950200
Código postal: 4630-428
Cidade postal: Marco de Vanavezes
Região: Área Metropolitana do Porto 🏙️
Nome: Adelino soares construções e aluguer de máquinas, unipessoal, lda
Número de registo nacional:
504528726
Código postal: 4580-025
Cidade postal: Paredes
Nome: Montados e socalcos construções e muros, lda
Número de registo nacional:
515165433
Endereço postal: Rua das Leiras da Cruz, Nº 245
Código postal: 4635-353
Cidade postal: Marco de Canaveses
Região: Tâmega e Sousa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002198 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-CON/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 1, que dele faz parte integrante. O presente adicional tem o valor de €: 74.772,60 .
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-08-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1 107 890 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 14 - Santarém
Local principal ou local de actuação: Santarém
Local de actuação: Médio Tejo 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES / SANTARÉM - LOTE 14
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1 107 890 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Nome: Mota-engil ativ gestão e manutenção de ativos, s.a.
Endereço postal: E.N. 10, Edifício Alverca Park, Piso 2
URL: https://www.ativ.pt/ 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002239 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 159-547478 (2025-08-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1 107 890 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - lote 14
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 14 - Santarém
Local principal ou local de actuação: Santarém
Local de actuação: Médio Tejo 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0014
Adjudicação do contrato
LOT-0014
Número do contrato:
5010043724/DRR-COS/2020
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES / SANTARÉM - LOTE 14
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1 107 890 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora - lote 14
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0014
Nome e endereço do contratante
Nome: Mota-engil ativ gestão e manutenção de ativos, s.a.
Endereço postal: E.N. 10, Edifício Alverca Park, Piso 2
URL: https://www.ativ.pt/ 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002239 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de circunstâncias não previstas, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 1, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 4.500,00 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -4.450,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-08-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1206649.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 12 - Portalegre
Local de actuação: Alto Alentejo 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES - PORTALEGRE - LOTE 12
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1206649.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Nome: Floresta bem cuidada, lda
Número de registo nacional:
Endereço postal: Estrada Municipal 531, Lote 62
Código postal: 6300-071
Cidade postal: Casal de Cinza
Correio electrónico: geral@grupofbc.com 📧
Telefone: +351 271237630 📞
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002230 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 12
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 167-571865 (2025-08-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1206649.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - lote 12
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 12 - Portalegre
Local de actuação: Alto Alentejo 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0012
Adjudicação do contrato
LOT-0012
Número do contrato:
5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 12
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES - PORTALEGRE - LOTE 12
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1206649.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora - lote 12
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0012
Nome e endereço do contratante
Nome: Floresta bem cuidada, lda
Número de registo nacional:
507 068 211
Endereço postal: Estrada Municipal 531, Lote 62
Código postal: 6300-071
Cidade postal: Casal de Cinza
Correio electrónico: geral@grupofbc.com 📧
Telefone: +351 271237630 📞
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002230 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 12
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de Suprimento de Erros e Omissões, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 1, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 102.616,00 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -73.572,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-09-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1170165.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 18 - Viseu
Local principal ou local de actuação: Viseu
Duração: 842 dias
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – VISEU - LOTE 18
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1170165.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Fax: +351 212879000 📠
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000979 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COCN/2020 - lote 18
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1170165.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - lote 18
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 18 - Viseu
Local principal ou local de actuação: Viseu
Duração: 842 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0018
Adjudicação do contrato
LOT-0018
Número do contrato:
5010043724/DRR-COCN/2020 - lote 18
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – VISEU - LOTE 18
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1170165.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta lote18
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0018
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Fax: +351 212879000 📠
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000979 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COCN/2020 - lote 18
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 173-589439 (2025-09-09)
Anúncio de adjudicação (2025-09-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1323629.01 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1323629.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000982 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGP/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1323629.01 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1323629.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000982 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COGP/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 173-590157 (2025-09-09)
Anúncio de adjudicação (2025-09-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 889864.01 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 889864.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000980 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - lote 9
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 889864.01 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 889864.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000980 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - lote 9
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato a título gracioso por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 173-590879 (2025-09-09)
Anúncio de adjudicação (2025-09-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 806880.01 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 806880.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000989 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - lote 4
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 806880.01 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010043724/DRR-CON/2020 - lote 4
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 806880.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000989 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - lote 4
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 173-591214 (2025-09-09)
Anúncio de adjudicação (2025-09-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1142687.01 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1142687.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000978 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 5
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1142687.01 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1142687.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000978 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 5
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 173-591458 (2025-09-09)
Anúncio de adjudicação (2025-09-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1206649.01 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1206649.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12000984 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 12
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1206649.01 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1206649.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12000984 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 12
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato a título gracioso por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 173-591685 (2025-09-09)
Anúncio de adjudicação (2025-09-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1072525.01 EUR 💰
Descrição
Local principal ou local de actuação: Vila Real
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1072525.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000988 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1072525.01 EUR 💰
Descrição
Local principal ou local de actuação: Vila Real
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1072525.01 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000988 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato a título gracioso por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025,
Fonte: OJS 2025/S 173-591769 (2025-09-09)
Anúncio de adjudicação (2025-09-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1214920.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 2 - Beja
Local principal ou local de actuação: Beja
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – BEJA - LOTE 2
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1214920.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000987 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - lote 2
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1214920.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - lote 2
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 2 - Beja
Local principal ou local de actuação: Beja
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0002
Adjudicação do contrato
LOT-0002
Número do contrato:
5010043724/DRR-COS/2020 - lote 2
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – BEJA - LOTE 2
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1214920.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta Lote 2
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0002
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000987 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - lote 2
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 174-593113 (2025-09-10)
Anúncio de adjudicação (2025-09-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1261425.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 6 - Coimbra
Local principal ou local de actuação: Coimbra
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – COIMBRA - LOTE 6
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1261425.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Ecoredo - engenharia e serviços, s.a.
Nome e endereço do contratante
Nome: Ecorede – engenharia e serviços, s.a.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Avenida Visconde de Barreiros, 358, 2.º andar
Código postal: 4470-151
Cidade postal: Maia
Correio electrónico: geral@ecorede.pt 📧
Telefone: +351 221450151 📞
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12000981 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COCN/2020 - lote 6
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1261425.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - Lote 6
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 6 - Coimbra
Local principal ou local de actuação: Coimbra
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0006
Adjudicação do contrato
LOT-0006
Número do contrato:
5010043724/DRR-COCN/2020 - lote 6
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) – 18 LOTES – COIMBRA - LOTE 6
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1261425.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta lote 6
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0006
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Ecoredo - engenharia e serviços, s.a.
Nome e endereço do contratante
Nome: Ecorede – engenharia e serviços, s.a.
Número de registo nacional:
508271754
Endereço postal: Avenida Visconde de Barreiros, 358, 2.º andar
Código postal: 4470-151
Cidade postal: Maia
Correio electrónico: geral@ecorede.pt 📧
Telefone: +351 221450151 📞
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12000981 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COCN/2020 - lote 6
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 174-593232 (2025-09-09)
Anúncio de adjudicação (2025-09-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 712 200 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 8 - Faro
Local de actuação: Algarve 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES / FARO - LOTE 8
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 712 200 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Mota-engil ativ gestão e manutenção, s.a.
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000985 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - lote 8
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 712 200 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - lote 8
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 8 - Faro
Local de actuação: Algarve 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0008
Adjudicação do contrato
LOT-0008
Número do contrato:
5010043724/DRR-COS/2020 - Lote 8
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) 18 LOTES / FARO - LOTE 8
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 712 200 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 8
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0008
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Mota-engil ativ gestão e manutenção, s.a.
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000985 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020 - lote 8
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025, sem qualquer custo adicional.
Fonte: OJS 2025/S 188-642034 (2025-09-29)
Anúncio de adjudicação (2025-10-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1201901.05 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1201901.05 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000990 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-CON/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1201901.05 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1201901.05 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000990 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-CON/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 191-652826 (2025-10-03)
Anúncio de adjudicação (2025-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 805273.39 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 16 - Viana do Castelo
Local principal ou local de actuação: Distrito de Viana do Castelo
Local de actuação: Alto Minho 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2021-12-20 📅
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 - 18 LOTES - VIANA DO CASTELO - LOTE 16
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 805273.39 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Nome: Ecoambiente, serviços e meio ambiente, s.a.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Parque Industrial da Abrunheira, Quinta do Lavi, Edifício 2
Código postal: 2710-089
Cidade postal: Sintra
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11002273 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-CON/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 206-706987 (2025-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 805273.39 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - lote 16
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 16 - Viana do Castelo
Local principal ou local de actuação: Distrito de Viana do Castelo
Local de actuação: Alto Minho 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0016
Adjudicação do contrato
LOT-0016
Número do contrato:
5010043724/DRR-CON/2021 - lote 16
Data de celebração do contrato: 2021-12-20 📅
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 - 18 LOTES - VIANA DO CASTELO - LOTE 16
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 805273.39 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora Lote 16
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0016
Nome e endereço do contratante
Nome: Ecoambiente, serviços e meio ambiente, s.a.
Número de registo nacional:
502 877 472
Endereço postal: Parque Industrial da Abrunheira, Quinta do Lavi, Edifício 2
Código postal: 2710-089
Cidade postal: Sintra
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11002273 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-CON/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 1, que dele faz parte integrante, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -1.126,61 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-11-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1049992.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 7 - Évora
Local principal ou local de actuação: Distrito de Évora
Local de actuação: Alentejo Central 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) - 18 LOTES - ÉVORA - LOTE 7
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1049992.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Floresta Bem Cuidada, LDA
Nome e endereço do contratante
Número de registo nacional:
Endereço postal: Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial, Estrada Municipal 531, Lote 62
Telefone: 271237630 📞
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12000986 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1049992.01 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010043724 - lote 7
Título: 5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020 - 2022 - Lote 7 - Évora
Local principal ou local de actuação: Distrito de Évora
Local de actuação: Alentejo Central 🏙️
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0007
Adjudicação do contrato
LOT-0007
Número do contrato:
5010043724/DRR-COS/2020 - lote 7
5010043724 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE VEGETAÇÃO 2020-2022 (ETGV2020-2022) - 18 LOTES - ÉVORA - LOTE 7
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1049992.01 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 7
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0007
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Floresta Bem Cuidada, LDA
Nome e endereço do contratante
Número de registo nacional:
507068211
Endereço postal: Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial, Estrada Municipal 531, Lote 62
Telefone: 271237630 📞
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12000986 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 214-735515 (2025-11-05)
Anúncio de adjudicação (2026-01-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1 107 890 EUR 💰
Descrição
Duração: 852 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1 107 890 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000983 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 1 107 890 EUR 💰
Descrição
Duração: 852 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 1 107 890 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000983 AO CONTRATO N.º 5010043724/DRR-COS/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo por um período adicional de 112 (cento e doze) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025, sem qualquer custo adicional.
Fonte: OJS 2026/S 014-043932 (2026-01-20)
Novas aquisições em categorias conexas 🆕