Empreitada de modernização da linha da beira alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde (e-contratos 5010042152)
Infraestruturas de Portugal, S. A.
A empreitada consiste na modernização de cerca de 40 km de via férrea sobre o canal atual da linha da Beira Alta, troço entre Santa Comba Dão e Mangualde, englobando, genericamente,trabalhos de: via-férrea; terraplenagem; drenagem; obras de arte especiais — Pontes e viadutos; obras de arte correntes — Passagens superiores e passagens inferiores; restabelecimentos e caminhos paralelos; estruturas de contenção; estações e apeadeiros; instalações fixas de tração elétrica; infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações; RCT + TP; serviços afetados; medidas de minimização.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2020-05-15. O concurso foi publicado em 2020-03-17.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
- • Sacyr Neopul, S. A.
- • SACYR NEOPUL, S.A.
- • Sacyr Neopul, SA, Portugal
- • Sacyr Somague, S. A.
- • SACYR SOMAGUE, S.A.
- • SACYR SOMAGUE, S.A., Portugal
Histórico de aquisições
Anúncio de concurso (2020-03-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 5010042152
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Tâmega e Sousa 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-03-17 📅
Prazo de apresentação: 2020-05-15 📅
Data de publicação: 2020-03-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 056-134011
Número JO-S: 56
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 112 200 000 EUR 💰
Valor estimado sem IVA: 112 200 000 EUR 💰
Duração: 760 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte — vinte.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Viseu
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2020-05-18 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta
Preço (ponderação): cinquenta
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 056-134011 (2020-03-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 5010042152
Breve descrição:
A empreitada consiste na modernização de cerca de 40 km de via férrea sobre o canal atual da linha da Beira Alta, troço entre Santa Comba Dão e Mangualde, englobando, genericamente,trabalhos de: via-férrea; terraplenagem; drenagem; obras de arte especiais — Pontes e viadutos; obras de arte correntes — Passagens superiores e passagens inferiores; restabelecimentos e caminhos paralelos; estruturas de contenção; estações e apeadeiros; instalações fixas de tração elétrica; infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações; RCT + TP; serviços afetados; medidas de minimização.
Mostrar mais
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Tâmega e Sousa 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-03-17 📅
Prazo de apresentação: 2020-05-15 📅
Data de publicação: 2020-03-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 056-134011
Número JO-S: 56
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 112 200 000 EUR 💰
Valor estimado sem IVA: 112 200 000 EUR 💰
Duração: 760 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte — vinte.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Viseu
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2020-05-18 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta
Preço (ponderação): cinquenta
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 056-134011 (2020-03-17)
Informações complementares (2020-05-15)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2020-05-15 📅
Prazo de apresentação: 2020-07-14 📅
Data de publicação: 2020-05-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 098-235581
Refere-se ao anúncio: 2020/S 056-134011
Número JO-S: 98
Fonte: OJS 2020/S 098-235581 (2020-05-15)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2020-05-15 📅
Prazo de apresentação: 2020-07-14 📅
Data de publicação: 2020-05-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 098-235581
Refere-se ao anúncio: 2020/S 056-134011
Número JO-S: 98
Fonte: OJS 2020/S 098-235581 (2020-05-15)
Informações complementares (2020-07-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Referência
Datas
Data de envio: 2020-07-09 📅
Prazo de apresentação: 2020-07-17 📅
Data de publicação: 2020-07-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 133-327707
Número JO-S: 133
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Fonte: OJS 2020/S 133-327707 (2020-07-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
A empreitada consiste na modernização de cerca de 40 km de via férrea sobre o canal atual da linha da Beira Alta, troço entre Santa Comba Dão e Mangualde, englobando, genericamente, trabalhos de:
— via-férrea,
— terraplenagem,
— drenagem,
— obras de arte especiais,
— pontes e viadutos,
— obras de arte correntes,
— passagens superiores e passagens inferiores,
— restabelecimentos e caminhos paralelos,
— estruturas de contenção,
— estações e apeadeiros,
— instalações fixas de tração elétrica,
— infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações,
— RCT + TP,
— serviços afetados,
— medidas de minimização.
Mostrar mais
Referência
Datas
Data de envio: 2020-07-09 📅
Prazo de apresentação: 2020-07-17 📅
Data de publicação: 2020-07-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 133-327707
Número JO-S: 133
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
A empreitada consiste na modernização de cerca de 40 km de via férrea sobre o canal atual da linha da Beira Alta, troço entre Santa Comba Dão e Mangualde, englobando, genericamente, trabalhos de:
— via-férrea,
— terraplenagem,
— drenagem,
— obras de arte especiais,
— pontes e viadutos,
— obras de arte correntes,
— passagens superiores e passagens inferiores,
— restabelecimentos e caminhos paralelos,
— estruturas de contenção,
— estações e apeadeiros,
— instalações fixas de tração elétrica,
— infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações,
— RCT + TP,
— serviços afetados,
— medidas de minimização.
Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Fonte: OJS 2020/S 133-327707 (2020-07-09)
Anúncio de adjudicação (2020-12-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Valor total do procedimento: 112 200 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2020-12-28 📅
Data de publicação: 2020-12-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 255-643006
Número JO-S: 255
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: CEF – 2015-PT-TM-0395-M Ligação Ferroviária Aveiro – Vilar Formoso (Linha da Beira Alta – Pampilhosa/Vilar Formoso).
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde.
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2020-12-23 📅
Nome: Sacyr Somague, S. A.
Número de registo nacional: 503156000
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Sacyr Neopul, S. A.
Número de registo nacional: 501378375
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 9
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2020/S 255-643006 (2020-12-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
A empreitada consiste na modernização de cerca de 40 km de via férrea sobre o canal atual da linha da Beira Alta, troço entre Santa Comba Dão e Mangualde, englobando, genericamente, trabalhos de: via-férrea; terraplenagem; drenagem; obras de arte especiais — pontes e viadutos; obras de arte correntes — Passagens superiores e passagens inferiores; restabelecimentos e caminhos paralelos; estruturas de contenção; estações e apeadeiros; instalações fixas de tração elétrica; infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações; RCT + TP; serviços afetados; medidas de minimização.
Mostrar mais
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2020-12-28 📅
Data de publicação: 2020-12-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 255-643006
Número JO-S: 255
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: CEF – 2015-PT-TM-0395-M Ligação Ferroviária Aveiro – Vilar Formoso (Linha da Beira Alta – Pampilhosa/Vilar Formoso).
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde.
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2020-12-23 📅
Nome: Sacyr Somague, S. A.
Número de registo nacional: 503156000
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Sacyr Neopul, S. A.
Número de registo nacional: 501378375
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 9
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2020/S 255-643006 (2020-12-28)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-09-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2022-09-12 📅
Data de publicação: 2022-09-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 179-503483
Refere-se ao anúncio: 2020/S 255-643006
Número JO-S: 179
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Adjudicação do contrato
Nome: SACYR SOMAGUE, S.A., Portugal
Cidade postal: Sintra
Nome: Sacyr Neopul, SA, Portugal
Fonte: OJS 2022/S 179-503483 (2022-09-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2022-09-12 📅
Data de publicação: 2022-09-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 179-503483
Refere-se ao anúncio: 2020/S 255-643006
Número JO-S: 179
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
5010042152 - Empreitada de modernização da Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde (ad 11000874)
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: CEF – 2015-PT-TM-0395-M Ligação Ferroviária Aveiro – Vilar Formoso (Linha da Beira Alta – Pampilhosa / Vilar Formoso).
Adjudicação do contrato
Nome: SACYR SOMAGUE, S.A., Portugal
Cidade postal: Sintra
Nome: Sacyr Neopul, SA, Portugal
Fonte: OJS 2022/S 179-503483 (2022-09-12)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-09-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-09-20 📅
Data de publicação: 2022-09-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 184-517606
Número JO-S: 184
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Adjudicação do contrato
Nome: Sacyr neopul, s.a.
Fonte: OJS 2022/S 184-517606 (2022-09-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-09-20 📅
Data de publicação: 2022-09-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 184-517606
Número JO-S: 184
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Empreitada de modernização da Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde
Adjudicação do contrato
Nome: Sacyr neopul, s.a.
Fonte: OJS 2022/S 184-517606 (2022-09-20)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-10-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-10-20 📅
Data de publicação: 2022-10-25 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 206-586803
Número JO-S: 206
Fonte: OJS 2022/S 206-586803 (2022-10-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-10-20 📅
Data de publicação: 2022-10-25 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 206-586803
Número JO-S: 206
Fonte: OJS 2022/S 206-586803 (2022-10-20)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-12-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-12-13 📅
Data de publicação: 2022-12-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 243-703535
Número JO-S: 243
Fonte: OJS 2022/S 243-703535 (2022-12-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-12-13 📅
Data de publicação: 2022-12-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 243-703535
Número JO-S: 243
Fonte: OJS 2022/S 243-703535 (2022-12-13)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-01-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-01-17 📅
Data de publicação: 2023-01-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 015-036201
Número JO-S: 15
Fonte: OJS 2023/S 015-036201 (2023-01-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-01-17 📅
Data de publicação: 2023-01-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 015-036201
Número JO-S: 15
Fonte: OJS 2023/S 015-036201 (2023-01-17)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-03-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-02 📅
Data de publicação: 2023-03-07 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 047-139381
Número JO-S: 47
Fonte: OJS 2023/S 047-139381 (2023-03-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-02 📅
Data de publicação: 2023-03-07 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 047-139381
Número JO-S: 47
Fonte: OJS 2023/S 047-139381 (2023-03-02)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-03 📅
Data de publicação: 2023-05-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 089-271349
Número JO-S: 89
Fonte: OJS 2023/S 089-271349 (2023-05-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-03 📅
Data de publicação: 2023-05-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 089-271349
Número JO-S: 89
Fonte: OJS 2023/S 089-271349 (2023-05-03)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-08-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-09 📅
Data de publicação: 2023-08-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 155-493833
Número JO-S: 155
Fonte: OJS 2023/S 155-493833 (2023-08-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-09 📅
Data de publicação: 2023-08-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 155-493833
Número JO-S: 155
Fonte: OJS 2023/S 155-493833 (2023-08-09)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-10-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-10 📅
Data de publicação: 2023-10-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 198-619225
Número JO-S: 198
Fonte: OJS 2023/S 198-619225 (2023-10-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-10 📅
Data de publicação: 2023-10-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 198-619225
Número JO-S: 198
Fonte: OJS 2023/S 198-619225 (2023-10-10)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-11-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-13 📅
Data de publicação: 2023-11-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 222-699755
Número JO-S: 222
Fonte: OJS 2023/S 222-699755 (2023-11-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-13 📅
Data de publicação: 2023-11-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 222-699755
Número JO-S: 222
Fonte: OJS 2023/S 222-699755 (2023-11-13)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-12-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-21 📅
Data de publicação: 2023-12-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 248-786146
Número JO-S: 248
Fonte: OJS 2023/S 248-786146 (2023-12-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-21 📅
Data de publicação: 2023-12-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 248-786146
Número JO-S: 248
Fonte: OJS 2023/S 248-786146 (2023-12-21)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2024-01-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-22 📅
Data de publicação: 2024-01-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 019-053435
Número JO-S: 19
Fonte: OJS 2024/S 019-053435 (2024-01-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 57 562 340 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-22 📅
Data de publicação: 2024-01-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 019-053435
Número JO-S: 19
Fonte: OJS 2024/S 019-053435 (2024-01-22)
Anúncio de adjudicação (2024-04-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010042152 - Empreitada de modernização da Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde
Número de referência:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 73097340.96 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: CEF – 2015-PT-TM-0395-M Ligação Ferroviária Aveiro – Vilar Formoso (Linha da Beira Alta – Pampilhosa/Vilar Formoso)
Descrição
Identificador interno:
Descrição do concurso:
Local principal ou local de actuação: Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde.
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Tâmega e Sousa 🏙️
Duração: 1136 dias
Título
Número de identificação do lote:
Descrição
Local principal ou local de actuação: Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2020-12-23 📅
Título: 5010042152 – Empreitada de modernização da Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 57 562 340 EUR 💰
Identificador da proposta:
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome da parte ofertante: Consórcio SACYR SOMAGUE / SACYR NEOPUL
Nome e endereço do contratante
Nome: Sacyr somague, s.a.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Centro Empresarial Torres de Lisboa Rua Tomás da Fonseca, Torre G, 9º andar, A, C e D
Código postal: 1600-209
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: comercialsacyrsomague@sacyr.com 📧
Telefone: +351219104000 📞
Nome: Sacyr neopul, s.a.
Número de registo nacional:
Correio electrónico: geral@neopul.com 📧
Telefone: +351 219104000 📞
URL: http://www.neopul.com 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.ª APOSTILHA N.º 11001541 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 077-228762 (2024-04-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010042152 - Empreitada de modernização da Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde
Número de referência:
5010042152
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 73097340.96 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: CEF – 2015-PT-TM-0395-M Ligação Ferroviária Aveiro – Vilar Formoso (Linha da Beira Alta – Pampilhosa/Vilar Formoso)
Descrição
Identificador interno:
5010042152
Descrição do concurso:
A empreitada consiste na modernização de cerca de 40 km de via férrea sobre o canal atual da linha da Beira Alta, troço entre Santa Comba Dão e Mangualde, englobando, genericamente, trabalhos de: via-férrea; terraplenagem; drenagem; obras de arte especiais — pontes e viadutos; obras de arte correntes — Passagens superiores e passagens inferiores; restabelecimentos e caminhos paralelos; estruturas de contenção; estações e apeadeiros; instalações fixas de tração elétrica; infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações; RCT + TP; serviços afetados; medidas de minimização.
Mostrar mais
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Tâmega e Sousa 🏙️
Duração: 1136 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Descrição
Local principal ou local de actuação: Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
5010042152/DEM/2020
Data de celebração do contrato: 2020-12-23 📅
Título: 5010042152 – Empreitada de modernização da Linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão — Mangualde
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 57 562 340 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora Consórcio SACYR SOMAGUE / SACYR NEOPUL
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome da parte ofertante: Consórcio SACYR SOMAGUE / SACYR NEOPUL
Nome e endereço do contratante
Nome: Sacyr somague, s.a.
Número de registo nacional:
503156000
Endereço postal: Centro Empresarial Torres de Lisboa Rua Tomás da Fonseca, Torre G, 9º andar, A, C e D
Código postal: 1600-209
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: comercialsacyrsomague@sacyr.com 📧
Telefone: +351219104000 📞
Nome: Sacyr neopul, s.a.
Número de registo nacional:
501378375
Correio electrónico: geral@neopul.com 📧
Telefone: +351 219104000 📞
URL: http://www.neopul.com 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.ª APOSTILHA N.º 11001541 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato decorrente da prorrogação legal do prazo da empreitada, ao abrigo do enquadramento no regime jurídico estabelecido pelo CCP – versão alterada pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, nos termos da Cláusula Segunda e seguintes.
Acréscimos no custo do contrato (s/IVA): 5.980.655,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-05-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 76256008.54 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 76256008.54 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
11.º ADICIONAL N.º 11001603 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 095-290638 (2024-05-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 76256008.54 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 76256008.54 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
11.º ADICIONAL N.º 11001603 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 11, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados.
Acréscimos no custo do contrato (s/IVA): 3.284.437,52 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA):-125.769,94 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-07-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 78867763.41 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 78867763.41 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
12.º ADICIONAL N.º 11001698 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 143-442819 (2024-07-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 78867763.41 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 78867763.41 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
12.º ADICIONAL N.º 11001698 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 12, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 2.908.950,30 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -297.195,43 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-11-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 80144804.48 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 80144804.48 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
13.º ADICIONAL N.º 11001805 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 216-674267 (2024-11-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 80144804.48 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 80144804.48 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
13.º ADICIONAL N.º 11001805 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 13, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 1.299.762,35 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA):-22.721,28 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-12-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 80918947.08 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 80918947.08 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
14.º ADICIONAL N.º 11001852 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 241-755705 (2024-12-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 80918947.08 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 80918947.08 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
14.º ADICIONAL N.º 11001852 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 14, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 774.142,60 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-05-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 83907357.35 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 83907357.35 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
15.º ADICIONAL N.º 11002044 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 087-289274 (2025-05-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 83907357.35 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 83907357.35 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
15.º ADICIONAL N.º 11002044 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 15, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 2.988.410,27 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-05-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 84673359.57 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 84673359.57 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
16.º ADICIONAL N.º 11002121 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 104-350571 (2025-05-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 84673359.57 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 84673359.57 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
16.º ADICIONAL N.º 11002121 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 16, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia
das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 766.002,22 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-06-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 84673359.57 EUR 💰
Descrição
Duração: 1319 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 84673359.57 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3.ª ADENDA N.º 12000513 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 120-411538 (2025-06-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 84673359.57 EUR 💰
Descrição
Duração: 1319 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 84673359.57 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3.ª ADENDA N.º 12000513 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
1 - A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato a título legal por um período adicional de 183 (cento e oitenta e três) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 23/05/2025.
2 - É objeto da presente Adenda igualmente aprovar o Plano de Trabalhos Modificado 2 e o respetivo Cronograma Financeiro, bem como o Mapa de Mão-de-Obra e Equipamentos associados.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-07-01)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 87439386.07 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 87439386.07 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2.ª APOSTILHA N.º 11002145 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 125-430851 (2025-07-01)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 87439386.07 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 87439386.07 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2.ª APOSTILHA N.º 11002145 AO CONTRATO N.º 5010042152/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto repor o equilíbrio financeiro do contrato devido ao agravamento dos custos na realização da obra, nos termos dos artigos 282º e 354.º do CCP, decorrentes da prorrogação legal do prazo de 183 (cento e oitenta e três) dias. Valor da presente Apostilha 2.766.026,50 €.
Mostrar mais
Novas aquisições em categorias conexas 🆕