Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro-Vila Real de Santo António (e-contratos 5010039721)
Infraestruturas de Portugal, S. A.
A empreitada de «eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro-Vila Real de Santo António» refere-se à eletrificação de cerca de 56 km de via férrea da Linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António com o sistema 25 kV/50 Hz incluindo a instalação do sistema de retorno de corrente de tração e terras de proteção.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2021-01-11. O concurso foi publicado em 2020-10-28.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
Quem? O quê? Onde?
Histórico de aquisições
Anúncio de concurso (2020-10-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 5010039721
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia com participação dos países ACP
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Algarve 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-10-28 📅
Prazo de apresentação: 2021-01-11 📅
Data de publicação: 2020-11-02 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 213-522691
Número JO-S: 213
Informações adicionais
Objecto
Âmbito do concurso
Valor estimado sem IVA: 23 000 000 EUR 💰
Duração: 690 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte-vinte.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Faro.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2021-01-12 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta por cento
Preço (ponderação): cinquenta por cento
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Informações adicionais
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 213-522691 (2020-10-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 5010039721
Breve descrição:
A empreitada de «eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro-Vila Real de Santo António» refere-se à eletrificação de cerca de 56 km de via férrea da Linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António com o sistema 25 kV/50 Hz incluindo a instalação do sistema de retorno de corrente de tração e terras de proteção.
Mostrar mais
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia com participação dos países ACP
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Algarve 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-10-28 📅
Prazo de apresentação: 2021-01-11 📅
Data de publicação: 2020-11-02 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 213-522691
Número JO-S: 213
Informações adicionais
a) Alvará de empreiteiro de obras públicas a apresentar pelo adjudicatário, emitido pelo Instituto Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, I. P., contendo a(s) seguinte(s) autorização(ões):
i. Subcategoria 2.
ii. Subcategorias 1.
iii. Subcategorias 1.
iv. Subcategorias 1.
v. Subcategorias 1.
Mostrar mais
Objecto
Âmbito do concurso
Valor estimado sem IVA: 23 000 000 EUR 💰
Duração: 690 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte-vinte.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Faro.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2021-01-12 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta por cento
Preço (ponderação): cinquenta por cento
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Informações adicionais
a) Alvará de empreiteiro de obras públicas a apresentar pelo adjudicatário, emitido pelo Instituto Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, I. P., contendo a(s) seguinte(s) autorização(ões):
i. Subcategoria 2.
ii. Subcategorias 1.
iii. Subcategorias 1.
iv. Subcategorias 1.
v. Subcategorias 1.
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 213-522691 (2020-10-28)
Informações complementares (2020-12-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2020-12-21 📅
Prazo de apresentação: 2021-01-18 📅
Data de publicação: 2020-12-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 251-633327
Refere-se ao anúncio: 2020/S 213-522691
Número JO-S: 251
Fonte: OJS 2020/S 251-633327 (2020-12-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
A empreitada de eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro-Vila Real de Santo António refere-se à eletrificação de cerca de 56 km de via férrea da Linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António com o sistema 25 kV/50 Hz incluindo a instalação do sistema de retorno de corrente de tração e terras de proteção.
Mostrar mais
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2020-12-21 📅
Prazo de apresentação: 2021-01-18 📅
Data de publicação: 2020-12-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 251-633327
Refere-se ao anúncio: 2020/S 213-522691
Número JO-S: 251
Fonte: OJS 2020/S 251-633327 (2020-12-21)
Informações complementares (2021-01-13)
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2021-01-13 📅
Prazo de apresentação: 2021-02-09 📅
Data de publicação: 2021-01-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 011-023488
Número JO-S: 11
Fonte: OJS 2021/S 011-023488 (2021-01-13)
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2021-01-13 📅
Prazo de apresentação: 2021-02-09 📅
Data de publicação: 2021-01-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 011-023488
Número JO-S: 11
Fonte: OJS 2021/S 011-023488 (2021-01-13)
Anúncio de adjudicação (2021-08-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 23 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Regulamento: União Europeia
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2021-08-11 📅
Data de publicação: 2021-08-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 157-416959
Número JO-S: 157
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Candidatura COMPETE 2020 com a designação POCI-04-2655-FC-000009: Linha do Algarve – Eletrificação.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Linha do Algarve / troço Faro / Vila Real de Santo António.
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Programa de Trabalhos
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-07-27 📅
Nome: Sacyr neopul, s.a.
Número de registo nacional: 501378375
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Sacyr somague, s.a.
Número de registo nacional: 503156000
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 6
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2021/S 157-416959 (2021-08-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 23 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Regulamento: União Europeia
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2021-08-11 📅
Data de publicação: 2021-08-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 157-416959
Número JO-S: 157
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
A empreitada de «eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro-Vila Real de Santo António» refere-se à eletrificação de cerca de 56 km de via férrea da Linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António com o sistema 25 kV/50 Hz incluindo a instalação do sistema de retorno de corrente de tração e terras de proteção
Mostrar mais
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Linha do Algarve / troço Faro / Vila Real de Santo António.
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Programa de Trabalhos
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-07-27 📅
Nome: Sacyr neopul, s.a.
Número de registo nacional: 501378375
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Sacyr somague, s.a.
Número de registo nacional: 503156000
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 6
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2021/S 157-416959 (2021-08-11)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-02-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2022-02-07 📅
Data de publicação: 2022-02-11 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 030-073760
Refere-se ao anúncio: 2021/S 157-416959
Número JO-S: 30
Fonte: OJS 2022/S 030-073760 (2022-02-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2022-02-07 📅
Data de publicação: 2022-02-11 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 030-073760
Refere-se ao anúncio: 2021/S 157-416959
Número JO-S: 30
Fonte: OJS 2022/S 030-073760 (2022-02-07)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-10-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-10-07 📅
Data de publicação: 2022-10-12 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 197-558331
Número JO-S: 197
Fonte: OJS 2022/S 197-558331 (2022-10-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-10-07 📅
Data de publicação: 2022-10-12 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 197-558331
Número JO-S: 197
Fonte: OJS 2022/S 197-558331 (2022-10-07)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-11-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-11-03 📅
Data de publicação: 2022-11-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 215-616372
Número JO-S: 215
Fonte: OJS 2022/S 215-616372 (2022-11-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-11-03 📅
Data de publicação: 2022-11-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 215-616372
Número JO-S: 215
Fonte: OJS 2022/S 215-616372 (2022-11-03)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-01-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-01-04 📅
Data de publicação: 2023-01-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 006-014090
Número JO-S: 6
Fonte: OJS 2023/S 006-014090 (2023-01-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-01-04 📅
Data de publicação: 2023-01-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 006-014090
Número JO-S: 6
Fonte: OJS 2023/S 006-014090 (2023-01-04)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-03-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-13 📅
Data de publicação: 2023-03-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 055-161952
Número JO-S: 55
Fonte: OJS 2023/S 055-161952 (2023-03-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-13 📅
Data de publicação: 2023-03-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 055-161952
Número JO-S: 55
Fonte: OJS 2023/S 055-161952 (2023-03-13)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-15 📅
Data de publicação: 2023-05-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 096-297103
Número JO-S: 96
Fonte: OJS 2023/S 096-297103 (2023-05-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-15 📅
Data de publicação: 2023-05-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 096-297103
Número JO-S: 96
Fonte: OJS 2023/S 096-297103 (2023-05-15)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-07-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-13 📅
Data de publicação: 2023-07-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 136-435703
Número JO-S: 136
Fonte: OJS 2023/S 136-435703 (2023-07-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-13 📅
Data de publicação: 2023-07-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 136-435703
Número JO-S: 136
Fonte: OJS 2023/S 136-435703 (2023-07-13)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-08-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: alfredo.domingues@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-28 📅
Data de publicação: 2023-09-01 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 168-529986
Número JO-S: 168
Fonte: OJS 2023/S 168-529986 (2023-08-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: alfredo.domingues@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-28 📅
Data de publicação: 2023-09-01 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 168-529986
Número JO-S: 168
Fonte: OJS 2023/S 168-529986 (2023-08-28)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-11-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-30 📅
Data de publicação: 2023-12-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 234-735612
Número JO-S: 234
Fonte: OJS 2023/S 234-735612 (2023-11-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-30 📅
Data de publicação: 2023-12-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 234-735612
Número JO-S: 234
Fonte: OJS 2023/S 234-735612 (2023-11-30)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-12-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-15 📅
Data de publicação: 2023-12-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 245-772001
Número JO-S: 245
Fonte: OJS 2023/S 245-772001 (2023-12-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-15 📅
Data de publicação: 2023-12-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 245-772001
Número JO-S: 245
Fonte: OJS 2023/S 245-772001 (2023-12-15)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-12-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-21 📅
Data de publicação: 2023-12-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 248-786821
Número JO-S: 248
Fonte: OJS 2023/S 248-786821 (2023-12-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 20452244.08 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-21 📅
Data de publicação: 2023-12-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 248-786821
Número JO-S: 248
Fonte: OJS 2023/S 248-786821 (2023-12-21)
Anúncio de adjudicação (2024-11-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010039721 - Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro / Vila Real de Santo António
Número de referência:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 21731623.85 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Candidatura COMPETE 2020 com a designação POCI-04-2655-FC-000009: Linha do Algarve – Eletrificação.
Descrição
Identificador interno:
Descrição do concurso:
Local principal ou local de actuação: Linha do Algarve / troço Faro / Vila Real de Santo António.
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Algarve 🏙️
Duração: 1165 dias
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2021-07-27 📅
Título: 5010039721 - Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro / Vila Real de Santo António
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 21731623.85 EUR 💰
Identificador da proposta:
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Sacyr neopul, s.a.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Centro Empresarial Torres de Lisboa, Rua Tomás da Fonseca, Torre G, 9º Andar A, C e D, São Domingos de Benfica
Código postal: 1600-209
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: comercialneopul@sacyr.com 📧
Telefone: +351 219104000 📞
Nome: Sacyr somague, s.a.
Número de registo nacional:
Correio electrónico: comercialsacyrsomgue@sacyr.com 📧
URL: https://www.sacyrinfraestructuras.com/pt/somague 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12000683 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010039721 - Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro / Vila Real de Santo António
Número de referência:
5010039721
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 21731623.85 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Candidatura COMPETE 2020 com a designação POCI-04-2655-FC-000009: Linha do Algarve – Eletrificação.
Descrição
Identificador interno:
5010039721
Descrição do concurso:
A empreitada de «eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro-Vila Real de Santo António» refere-se à eletrificação de cerca de 56 km de via férrea da Linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António com o sistema 25 kV/50 Hz incluindo a instalação do sistema de retorno de corrente de tração e terras de proteção
Mostrar mais
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Algarve 🏙️
Duração: 1165 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
5010039721/DEM/2021
Data de celebração do contrato: 2021-07-27 📅
Título: 5010039721 - Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro / Vila Real de Santo António
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 21731623.85 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Sacyr neopul, s.a.
Número de registo nacional:
501378375
Endereço postal: Centro Empresarial Torres de Lisboa, Rua Tomás da Fonseca, Torre G, 9º Andar A, C e D, São Domingos de Benfica
Código postal: 1600-209
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: comercialneopul@sacyr.com 📧
Telefone: +351 219104000 📞
Nome: Sacyr somague, s.a.
Número de registo nacional:
503156000
Correio electrónico: comercialsacyrsomgue@sacyr.com 📧
URL: https://www.sacyrinfraestructuras.com/pt/somague 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12000683 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto conceder uma prorrogação legal do prazo da empreitada por um período adicional de 475 (quatrocentos e setenta e cinco) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 10/01/2025.
Fonte: OJS 2024/S 229-718730 (2024-11-21)
Anúncio de adjudicação (2025-01-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 21731623.85 EUR 💰
Descrição
Duração: 1306 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 21731623.85 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3ª ADENDA N.º 12000771 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 022-067719 (2025-01-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 21731623.85 EUR 💰
Descrição
Duração: 1306 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 21731623.85 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3ª ADENDA N.º 12000771 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto conceder uma prorrogação legal de prazo da empreitada por um período adicional de 141 (cento e quarenta e um) dias de calendário, com efeitos a 11/01/2025 e conclusão em 31/05/2025, ao abrigo do disposto no CCP – versão republicada pelo Decreto-Lei n.º 111- B/2017, de 31 de agosto.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-04-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 25834200.63 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 25834200.63 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
1ª APOSTILHA N.º 11002050 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 079-262065 (2025-04-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 25834200.63 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 25834200.63 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
1ª APOSTILHA N.º 11002050 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto fixar o valor da indemnização relativa à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, por agravamento dos custos da obra, decorrente da 1ª prorrogação legal do prazo, bem como deduzir na apostilha n.º 2, cujo valor de reposição do equilíbrio financeiro do contrato ainda se encontra por apurar, relativa à 2.ª Prorrogação de Prazo de 141 (cento e quarenta e um) dias, que relegou a data de conclusão da empreitada para 31/05/2025, o valor dos encargos indiretos remunerados através dos trabalhos complementares realizados e contratualizados através dos adicionais n.º 1 a n.º 10, prescindindo o Segundo Outorgante do 10.º pedido de prorrogação legal de 25 (vinte e cinco) dias, apresentado na comunicação com a referência eC5010039721/PJL/554/GC de 07/03/2025. Valor da Apostilha 4.102.576,78 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-06-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 25834200.63 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 25834200.63 EUR 💰
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Sacyr neopul – sacyr somague, la faro - vrs, em consórcio externo
Alterações
Outras informações adicionais
4ª ADENDA N.º 12000874 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 115-394518 (2025-06-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 25834200.63 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 25834200.63 EUR 💰
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Sacyr neopul – sacyr somague, la faro - vrs, em consórcio externo
Alterações
Outras informações adicionais
4ª ADENDA N.º 12000874 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto aprovar o Plano de Trabalhos e o respetivo Plano de Pagamentos modificados decorrentes da prorrogação legal do prazo em 141 (cento e quarenta e um) dias de calendário, anexos à presente Adenda e que dela fazem parte integrante.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-08-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 25875605.12 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 25875605.12 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
11.º ADICIONAL N.º 11002139 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 154-530109 (2025-08-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 25875605.12 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 25875605.12 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
11.º ADICIONAL N.º 11002139 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Valor do Adicional 41.404,49€.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-09-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 25875605.12 EUR 💰
Descrição
Duração: 1384 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 25875605.12 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
5.ª ADENDA N.º 12000950 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 25875605.12 EUR 💰
Descrição
Duração: 1384 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 25875605.12 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
5.ª ADENDA N.º 12000950 AO CONTRATO N.º 5010039721/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato desde 01/06/2025 até 17/08/2025, a que corresponde um período adicional de 78 (setenta e oito) dias de calendário, transferindo a sua conclusão para o dia 17/08/2025.
Fonte: OJS 2025/S 171-585632 (2025-09-05)
Novas aquisições em categorias conexas 🆕