Linha de Évora — Empreitada geral de construção civil do subtroço alandroal — Linha do leste (eContratos número 5010033935)
Infraestruturas de Portugal, S. A.
Construção de infraestrutura de via férrea numa extensão de aproximadamente 38,4km, incluindo os seguintes trabalhos:
— Terraplenagem para a materialização do novo canal ferroviário;
— Drenagem longitudinal e transversal;
— Execução da plataforma ferroviária, até ao nível do sub-balastro;
— Construção de 14 novas pontes e viadutos ferroviários;
— Construção de 26 obras de arte correntes, para desnivelamentos rodoviários;
— Construção de caminhos paralelos e caminho de acesso e emergência contíguo ao canal ferroviário;
— Vedação do canal ferroviário e trabalhos preparatórios de RCT+TP, telecomunicações, catenária e sinalização.
O prazo para a recepção das propostas era 2018-07-11. O concurso foi publicado em 2018-04-27.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
- • SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A (Fusão com a SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A.)
- • SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., (incorporou, através de uma operação de fusão, a Sacyr Infraestructuras, S.A.)
- • Sacyr Infraestructuras, S. A.
- • Sacyr Infraestructuras, S. A.
- • Sacyr Somague, S. A.
Histórico de aquisições
Anúncio de concurso (2018-04-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 5010033935
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Alentejo Central 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021711 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2018-04-27 📅
Prazo de apresentação: 2018-07-11 📅
Data de publicação: 2018-05-02 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2018/S 084-190437
Número JO-S: 84
Informações adicionais
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Valor estimado sem IVA: 195 000 000 EUR 💰
Duração: 860 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Ferrovia 20-20
Procedimento
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2018-07-12 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): 40
Ponderação do preço: 60
Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção de Compras e Logística — Departamento de Compras
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Informações adicionais
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021711 📠
Fonte: OJS 2018/S 084-190437 (2018-04-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 5010033935
Breve descrição:
Construção de infraestrutura de via férrea numa extensão de aproximadamente 38,4km, incluindo os seguintes trabalhos:
— Terraplenagem para a materialização do novo canal ferroviário;
— Drenagem longitudinal e transversal;
— Execução da plataforma ferroviária, até ao nível do sub-balastro;
— Construção de 14 novas pontes e viadutos ferroviários;
— Construção de 26 obras de arte correntes, para desnivelamentos rodoviários;
— Construção de caminhos paralelos e caminho de acesso e emergência contíguo ao canal ferroviário;
— Vedação do canal ferroviário e trabalhos preparatórios de RCT+TP, telecomunicações, catenária e sinalização.
Mostrar mais
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Alentejo Central 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021711 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2018-04-27 📅
Prazo de apresentação: 2018-07-11 📅
Data de publicação: 2018-05-02 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2018/S 084-190437
Número JO-S: 84
Informações adicionais
1) O preço base é de EUR 195 000 000,00 (cento e noventa e cinco milhões de euros);
2) O acesso à plataforma eletrónica é realizado através do endereço eletrónico https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp;
3) Deverá selecionar o menu "Registo de Fornecedores", preencher o respetivo formulário e enviar os documentos solicitados para credenciar suporte.software@ano.pt;
4) A assinatura e encriptação de todos os documentos disponibilizadas será realizada através de certificado qualificado, o qual deverá ser adquirido atempadamente junto de entidade certificada nos termos da legislação em vigor (cartão do cidadão, digital sign, multicert);
5) No dia útil imediatamente posterior ao termo do prazo da apresentação das propostas será publicitada a lista de concorrentes na plataforma eletrónica https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp;
6) Qualquer dúvida ou esclarecimento no processo de credenciação contactar o apoio técnico através do telefone 222061588 ou através do endereço de email suporte.software@ano.pt.
Mostrar mais
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Construção de infraestrutura de via férrea numa extensão de aproximadamente 38,4km, incluindo os seguintes trabalhos:
— Terraplenagem para a materialização do novo canal ferroviário;
— Drenagem longitudinal e transversal;
— Execução da plataforma ferroviária, até ao nível do sub-balastro;
— Construção de 14 novas pontes e viadutos ferroviários;
— Construção de 26 obras de arte correntes, para desnivelamentos rodoviários;
— Construção de caminhos paralelos e caminho de acesso e emergência contíguo ao canal ferroviário;
— Vedação do canal ferroviário e trabalhos preparatórios de RCT+TP, telecomunicações, catenária e sinalização.
Duração: 860 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Ferrovia 20-20
Procedimento
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2018-07-12 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): 40
Ponderação do preço: 60
Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção de Compras e Logística — Departamento de Compras
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Informações adicionais
1) O preço base é de EUR 195 000 000,00 (cento e noventa e cinco milhões de euros);
2) O acesso à plataforma eletrónica é realizado através do endereço eletrónico https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp;
3) Deverá selecionar o menu "Registo de Fornecedores", preencher o respetivo formulário e enviar os documentos solicitados para credenciar suporte.software@ano.pt;
4) A assinatura e encriptação de todos os documentos disponibilizadas será realizada através de certificado qualificado, o qual deverá ser adquirido atempadamente junto de entidade certificada nos termos da legislação em vigor (cartão do cidadão, digital sign, multicert);
Mostrar mais
5) No dia útil imediatamente posterior ao termo do prazo da apresentação das propostas será publicitada a lista de concorrentes na plataforma eletrónica https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp;
6) Qualquer dúvida ou esclarecimento no processo de credenciação contactar o apoio técnico através do telefone 222061588 ou através do endereço de email suporte.software@ano.pt.
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021711 📠
Fonte: OJS 2018/S 084-190437 (2018-04-27)
Informações complementares (2018-06-26)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Tipo de documento: Informações complementares
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2018-06-26 📅
Prazo de apresentação: 2018-07-20 📅
Data de publicação: 2018-06-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2018/S 123-280531
Refere-se ao anúncio: 2018/S 084-190437
Número JO-S: 123
Informações adicionais
Fonte: OJS 2018/S 123-280531 (2018-06-26)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Linha de Évora — Empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal — Linha do Leste.
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2018-06-26 📅
Prazo de apresentação: 2018-07-20 📅
Data de publicação: 2018-06-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2018/S 123-280531
Refere-se ao anúncio: 2018/S 084-190437
Número JO-S: 123
Informações adicionais
Relativamente ao anúncio da empreitada para "Linha de Évora — Empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal — Linha do Leste" publicado no D.R. n.º 83 de 30.4.2018 II Série, Anuncio de procedimento n.º 2754/2018, e no JOUE referência 2018/S 084-190437 de 2.5.2018, informam-se todos os interessados que o prazo para entrega das propostas é prorrogado.
Assim, o prazo para apresentação das propostas é fixado até às 17:00 horas do dia 20.7.2018.
No dia útil imediatamente posterior ao termo do prazo da apresentação das propostas será publicitada a lista de concorrentes na plataforma eletrónica:
https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp
Mostrar mais
Informações complementares (2018-09-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Entidade adjudicante
Contacto
Fax: +351 211021839 📠
Referência
Datas
Data de envio: 2018-09-11 📅
Prazo de apresentação: 2018-10-15 📅
Data de publicação: 2018-09-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2018/S 177-402061
Número JO-S: 177
Informações adicionais
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Fonte: OJS 2018/S 177-402061 (2018-09-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Construção de infraestrutura de via férrea numa extensão de aproximadamente 38,4 km, incluindo os seguintes trabalhos:
— Terraplenagem para a materialização do novo canal ferroviário,
— drenagem longitudinal e transversal,
— execução da plataforma ferroviária, até ao nível do sub-balastro,
— construção de 14 novas pontes e viadutos ferroviários,
— construção de 26 obras de arte correntes, para desnivelamentos rodoviários,
— construção de caminhos paralelos e caminho de acesso e emergência contíguo ao canal ferroviário,
— vedação do canal ferroviário e trabalhos preparatórios de RCT+TP, telecomunicações, catenária e sinalização.
Mostrar mais
Entidade adjudicante
Contacto
Fax: +351 211021839 📠
Referência
Datas
Data de envio: 2018-09-11 📅
Prazo de apresentação: 2018-10-15 📅
Data de publicação: 2018-09-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2018/S 177-402061
Número JO-S: 177
Informações adicionais
Relativamente ao anúncio da Empreitada para "Linha de Évora. Empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal-Linha do Leste" publicado no D.R. n.º 83 de 30.4.2018 II Série, Anuncio de procedimento n.º 2754/2018, e no JOUE Referência 2018/S 084-190437 de 2.5.2018, e no D.R. n.º 122 Aviso de prorrogação de prazo n.º 893/2018, publicado em 27.6.2018, e no JOUE Referência 2018/S 123-280531, retificativo, de 29.6.2018, informam-se todos os interessados que o prazo para entrega das propostas é prorrogado.
Assim, o prazo para apresentação das propostas é fixado até às 17:00 horas do dia 15.10.2018.
No dia útil imediatamente posterior ao termo do prazo da apresentação das propostas será publicitada a lista de concorrentes na plataforma eletrónica:
https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp
Mostrar mais
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Construção de infraestrutura de via férrea numa extensão de aproximadamente 38,4 km, incluindo os seguintes trabalhos:
— Terraplenagem para a materialização do novo canal ferroviário,
— drenagem longitudinal e transversal,
— execução da plataforma ferroviária, até ao nível do sub-balastro,
— construção de 14 novas pontes e viadutos ferroviários,
— construção de 26 obras de arte correntes, para desnivelamentos rodoviários,
— construção de caminhos paralelos e caminho de acesso e emergência contíguo ao canal ferroviário,
— vedação do canal ferroviário e trabalhos preparatórios de RCT+TP, telecomunicações, catenária e sinalização.
Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Fonte: OJS 2018/S 177-402061 (2018-09-11)
Anúncio de adjudicação (2019-05-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2019-05-23 📅
Data de publicação: 2019-05-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2019/S 102-248353
Número JO-S: 102
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Código candidatura: 2014-PT-TM-0627-M Designação da candidatura: Ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Évora-Caia — 1.ª fase
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Linha de Évora e Linha do Leste.
Procedimento
Critérios de atribuição
Preço (ponderação): 60
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2019-05-22 📅
Nome: Sacyr Somague, S. A.
Número de registo nacional: 503156000
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Sacyr Infraestructuras, S. A.
Número de registo nacional: A-29543568
Cidade postal: Madrid
País: Espanha 🇪🇸
Comunidad de Madrid 🏙️
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 16
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2019/S 102-248353 (2019-05-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Linha de Évora. Empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal-Linha do Leste.
Valor total do procedimento: 195 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2019-05-23 📅
Data de publicação: 2019-05-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2019/S 102-248353
Número JO-S: 102
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Código candidatura: 2014-PT-TM-0627-M Designação da candidatura: Ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Évora-Caia — 1.ª fase
Código candidatura: 2014-PT-TM-0627-M
Designação da candidatura: Ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Évora-Caia — 1.ª fase
Local principal ou local de actuação: Linha de Évora e Linha do Leste.
Procedimento
Critérios de atribuição
Preço (ponderação): 60
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2019-05-22 📅
Nome: Sacyr Somague, S. A.
Número de registo nacional: 503156000
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Sacyr Infraestructuras, S. A.
Número de registo nacional: A-29543568
Cidade postal: Madrid
País: Espanha 🇪🇸
Comunidad de Madrid 🏙️
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 16
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2019/S 102-248353 (2019-05-23)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2021-10-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2021-10-21 📅
Data de publicação: 2021-10-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 208-543493
Refere-se ao anúncio: 2019/S 102-248353
Número JO-S: 208
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Linha de Évora e Linha do Leste
Adjudicação do contrato
Cidade postal: A-29543568
Fonte: OJS 2021/S 208-543493 (2021-10-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2021-10-21 📅
Data de publicação: 2021-10-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 208-543493
Refere-se ao anúncio: 2019/S 102-248353
Número JO-S: 208
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Linha de Évora. Empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal-Linha do Leste
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Código candidatura: 2014-PT-TM-0627-MDesignação da candidatura: Ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Évora-Caia — 1.ª fase
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Linha de Évora e Linha do Leste
Adjudicação do contrato
Cidade postal: A-29543568
Fonte: OJS 2021/S 208-543493 (2021-10-21)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-05-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-05-18 📅
Data de publicação: 2022-05-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 099-273261
Número JO-S: 99
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Código candidatura: 2014-PT-TM-0627-M Designação da candidatura: Ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Évora-Caia — 1.ª fase
Fonte: OJS 2022/S 099-273261 (2022-05-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-05-18 📅
Data de publicação: 2022-05-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 099-273261
Número JO-S: 99
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Código candidatura: 2014-PT-TM-0627-M Designação da candidatura: Ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Évora-Caia — 1.ª fase
Fonte: OJS 2022/S 099-273261 (2022-05-18)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-06-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-06-09 📅
Data de publicação: 2022-06-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 113-317526
Número JO-S: 113
Fonte: OJS 2022/S 113-317526 (2022-06-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-06-09 📅
Data de publicação: 2022-06-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 113-317526
Número JO-S: 113
Fonte: OJS 2022/S 113-317526 (2022-06-09)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-06-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-06-30 📅
Data de publicação: 2022-07-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 127-360533
Número JO-S: 127
Fonte: OJS 2022/S 127-360533 (2022-06-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-06-30 📅
Data de publicação: 2022-07-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 127-360533
Número JO-S: 127
Fonte: OJS 2022/S 127-360533 (2022-06-30)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-10-24 📅
Data de publicação: 2022-10-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 209-593941
Número JO-S: 209
Fonte: OJS 2022/S 209-593941 (2022-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-10-24 📅
Data de publicação: 2022-10-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 209-593941
Número JO-S: 209
Fonte: OJS 2022/S 209-593941 (2022-10-24)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-01-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-01-18 📅
Data de publicação: 2023-01-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 016-042919
Número JO-S: 16
Fonte: OJS 2023/S 016-042919 (2023-01-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-01-18 📅
Data de publicação: 2023-01-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 016-042919
Número JO-S: 16
Fonte: OJS 2023/S 016-042919 (2023-01-18)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-03-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-03 📅
Data de publicação: 2023-03-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 048-140496
Número JO-S: 48
Fonte: OJS 2023/S 048-140496 (2023-03-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-03 📅
Data de publicação: 2023-03-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 048-140496
Número JO-S: 48
Fonte: OJS 2023/S 048-140496 (2023-03-03)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-03-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-08 📅
Data de publicação: 2023-03-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 051-151803
Número JO-S: 51
Fonte: OJS 2023/S 051-151803 (2023-03-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-08 📅
Data de publicação: 2023-03-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 051-151803
Número JO-S: 51
Fonte: OJS 2023/S 051-151803 (2023-03-08)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-03-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-20 📅
Data de publicação: 2023-03-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 060-177315
Número JO-S: 60
Fonte: OJS 2023/S 060-177315 (2023-03-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-20 📅
Data de publicação: 2023-03-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 060-177315
Número JO-S: 60
Fonte: OJS 2023/S 060-177315 (2023-03-20)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-04-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-12 📅
Data de publicação: 2023-04-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 075-226399
Número JO-S: 75
Fonte: OJS 2023/S 075-226399 (2023-04-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-12 📅
Data de publicação: 2023-04-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 075-226399
Número JO-S: 75
Fonte: OJS 2023/S 075-226399 (2023-04-12)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-07-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-06 📅
Data de publicação: 2023-07-11 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 131-417360
Número JO-S: 131
Fonte: OJS 2023/S 131-417360 (2023-07-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-06 📅
Data de publicação: 2023-07-11 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 131-417360
Número JO-S: 131
Fonte: OJS 2023/S 131-417360 (2023-07-06)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-07-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 131-418624
Fonte: OJS 2023/S 131-418624 (2023-07-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 131-418624
Fonte: OJS 2023/S 131-418624 (2023-07-06)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-08-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-03 📅
Data de publicação: 2023-08-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 151-481018
Número JO-S: 151
Fonte: OJS 2023/S 151-481018 (2023-08-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-03 📅
Data de publicação: 2023-08-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 151-481018
Número JO-S: 151
Fonte: OJS 2023/S 151-481018 (2023-08-03)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-08-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-10 📅
Data de publicação: 2023-08-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 155-493660
Número JO-S: 155
Fonte: OJS 2023/S 155-493660 (2023-08-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-10 📅
Data de publicação: 2023-08-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 155-493660
Número JO-S: 155
Fonte: OJS 2023/S 155-493660 (2023-08-10)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-08-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-11 📅
Data de publicação: 2023-08-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 156-499189
Número JO-S: 156
Fonte: OJS 2023/S 156-499189 (2023-08-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-11 📅
Data de publicação: 2023-08-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 156-499189
Número JO-S: 156
Fonte: OJS 2023/S 156-499189 (2023-08-11)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-09-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-06 📅
Data de publicação: 2023-09-11 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 174-547539
Número JO-S: 174
Fonte: OJS 2023/S 174-547539 (2023-09-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-06 📅
Data de publicação: 2023-09-11 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 174-547539
Número JO-S: 174
Fonte: OJS 2023/S 174-547539 (2023-09-06)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-09-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-29 📅
Data de publicação: 2023-10-04 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 191-597529
Número JO-S: 191
Fonte: OJS 2023/S 191-597529 (2023-09-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-29 📅
Data de publicação: 2023-10-04 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 191-597529
Número JO-S: 191
Fonte: OJS 2023/S 191-597529 (2023-09-29)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-10-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-04 📅
Data de publicação: 2023-10-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 194-607655
Número JO-S: 194
Fonte: OJS 2023/S 194-607655 (2023-10-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-04 📅
Data de publicação: 2023-10-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 194-607655
Número JO-S: 194
Fonte: OJS 2023/S 194-607655 (2023-10-04)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-10-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-20 📅
Data de publicação: 2023-10-25 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 206-649309
Número JO-S: 206
Fonte: OJS 2023/S 206-649309 (2023-10-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-20 📅
Data de publicação: 2023-10-25 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 206-649309
Número JO-S: 206
Fonte: OJS 2023/S 206-649309 (2023-10-20)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-11-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-13 📅
Data de publicação: 2023-11-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 222-699928
Número JO-S: 222
Fonte: OJS 2023/S 222-699928 (2023-11-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-13 📅
Data de publicação: 2023-11-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 222-699928
Número JO-S: 222
Fonte: OJS 2023/S 222-699928 (2023-11-13)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-11-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-24 📅
Data de publicação: 2023-11-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 230-723406
Número JO-S: 230
Fonte: OJS 2023/S 230-723406 (2023-11-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 130 463 756 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-24 📅
Data de publicação: 2023-11-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 230-723406
Número JO-S: 230
Fonte: OJS 2023/S 230-723406 (2023-11-24)
Anúncio de adjudicação (2024-03-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010033935 — Linha de Évora. Empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal-Linha do Leste
Número de referência:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 130 463 756 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: 2014-PT-TM-0627-M / Ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Évora-Caia — 1.ª fase
Descrição
Identificador interno:
Descrição do concurso:
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Alentejo Central 🏙️
Duração: 860 dias
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2019-05-22 📅
Título: 5010033935 — Linha de Évora. Empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal-Linha do Leste
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 130 463 756 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio SACYR SOMAGUE / SACYR CONSTRUCCIÓN
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879300 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
27º ADICIONAL N.º 11001492 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 057-166841 (2024-03-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010033935 — Linha de Évora. Empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal-Linha do Leste
Número de referência:
5010033935
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 130 463 756 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: 2014-PT-TM-0627-M / Ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Évora-Caia — 1.ª fase
Descrição
Identificador interno:
5010033935
Descrição do concurso:
Linha de Évora. Empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal-Linha do Leste.
Local principal ou local de actuação: Linha de Évora e Linha do Leste.
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Alentejo Central 🏙️
Duração: 860 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
5010033935/DEM-GC/2019
Data de celebração do contrato: 2019-05-22 📅
Título: 5010033935 — Linha de Évora. Empreitada geral de construção civil do subtroço Alandroal-Linha do Leste
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 130 463 756 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta Consórcio SACYR SOMAGUE / SACYR CONSTRUCCIÓN
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio SACYR SOMAGUE / SACYR CONSTRUCCIÓN
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879300 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
27º ADICIONAL N.º 11001492 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 36, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimos no custo do contrato (s/IVA): 142.572,27 €; Decréscimos no custo do contrato (s/IVA): -3.882,44 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-03-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 130 463 756 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 130 463 756 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
26º ADICIONAL N.º 11001430 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 057-167243 (2024-03-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 130 463 756 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 130 463 756 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
26º ADICIONAL N.º 11001430 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 34, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimos no custo do contrato (s/IVA): 27.067,83 €
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-04-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 156108629.96 EUR 💰
Descrição
Duração: 1516 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 130 463 756 EUR 💰
Líder da entidade proponente ✅
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Sacyr Somague, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Centro Empresarial Torres de Lisboa, Rua Tomás da Fonseca, Torre G, 9.º Andar A, C e D
Código postal: 1600-209
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: comercialsacyrsomague@sacyr.com 📧
Telefone: +351 219 104 000 📞
URL: https://www.sacyrinfraestructuras.com/pt/somague 🌏
Nome: Sacyr Infraestructuras, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Avenida de Manoteras, n.º 26 – 6.
Código postal: 28007
Cidade postal: Madrid
Região: Madrid 🏙️
País: Espanha 🇪🇸
Correio electrónico: dpo@sacyr.com 📧
Telefone: +34 91 545 5000 📞
URL: https://www.sacyrinfraestructuras.com/pt/ 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
28º ADICIONAL N.º 11001562 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 077-229406 (2024-04-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 156108629.96 EUR 💰
Descrição
Duração: 1516 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 130 463 756 EUR 💰
Líder da entidade proponente ✅
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Sacyr Somague, S. A.
Número de registo nacional:
503156000
Endereço postal: Centro Empresarial Torres de Lisboa, Rua Tomás da Fonseca, Torre G, 9.º Andar A, C e D
Código postal: 1600-209
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: comercialsacyrsomague@sacyr.com 📧
Telefone: +351 219 104 000 📞
URL: https://www.sacyrinfraestructuras.com/pt/somague 🌏
Nome: Sacyr Infraestructuras, S. A.
Número de registo nacional:
A-29543568
Endereço postal: Avenida de Manoteras, n.º 26 – 6.
Código postal: 28007
Cidade postal: Madrid
Região: Madrid 🏙️
País: Espanha 🇪🇸
Correio electrónico: dpo@sacyr.com 📧
Telefone: +34 91 545 5000 📞
URL: https://www.sacyrinfraestructuras.com/pt/ 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
28º ADICIONAL N.º 11001562 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 38, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimos no custo do contrato (s/IVA): 55.502,87 €;
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-05-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 156108629.96 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 156108629.96 EUR 💰
Entidade adjudicante
Informações sobre a contratação conjunta
O contrato envolve a aquisição conjunta ✅
Alterações
Outras informações adicionais
5ª ADENDA N.º 12000563 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 102-313796 (2024-05-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 156108629.96 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 156108629.96 EUR 💰
Entidade adjudicante
Informações sobre a contratação conjunta
O contrato envolve a aquisição conjunta ✅
Alterações
Outras informações adicionais
5ª ADENDA N.º 12000563 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto alterar a fórmula da revisão de preços tendo por base a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 36/2022 de 20 de maio, que estabelece um regime excecional e temporário no âmbito do aumento dos preços, fixando-se dessa
forma e nos termos da alínea a) do n° 3, do art.° 3° do referido Decreto-Lei n° 36/2022 de 20 de maio.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-07-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 162597985.9 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 162597985.9 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3ª APOSTILHA N.º 11001618 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 129-397260 (2024-07-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 162597985.9 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 162597985.9 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3ª APOSTILHA N.º 11001618 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto repor de forma completa e final o equilíbrio económico e financeiro do contrato, de todos os custos suportados pelo Segundo Outorgante, decorrentes da 4ª prorrogação do prazo da empreitada, decorrentes de todos os factos e vicissitudes ocorridos até 29 de dezembro de 2023. Valor da 3ª Apostilha 6.489.355,94 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-07-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 163088392.1 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 163088392.1 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
29º ADICIONAL N.º 11001658 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 129-399634 (2024-07-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 163088392.1 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 163088392.1 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
29º ADICIONAL N.º 11001658 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 39, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 490.406,20 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-07-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 163348141.57 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 163348141.57 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
30º ADICIONAL N.º 11001682 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 138-428035 (2024-07-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 163348141.57 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 163348141.57 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
30º ADICIONAL N.º 11001682 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 40, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 490.406,20 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 7.632,47€.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-08-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 163467153.28 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 163467153.28 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
31.º ADICIONAL N.º 11001715 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 152-473754 (2024-08-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 163467153.28 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 163467153.28 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
31.º ADICIONAL N.º 11001715 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 41, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados: Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 119.011,71 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-09-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 164382256.49 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 164382256.49 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
32º ADICIONAL N.º 11001753 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 191-589270 (2024-09-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 164382256.49 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 164382256.49 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
32º ADICIONAL N.º 11001753 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 42, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados: Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 915.103,21€.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-11-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 164456040.05 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 164456040.05 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Nome: SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., (incorporou, através de uma operação de fusão, a Sacyr Infraestructuras, S.A.)
Número de registo nacional:
Endereço postal: Calle Condesa de Venadito 7
Alterações
Outras informações adicionais
33º ADICIONAL N.º 11001846 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 234-731962 (2024-11-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 164456040.05 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 164456040.05 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Nome: SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., (incorporou, através de uma operação de fusão, a Sacyr Infraestructuras, S.A.)
Número de registo nacional:
A78366382
Endereço postal: Calle Condesa de Venadito 7
Alterações
Outras informações adicionais
33º ADICIONAL N.º 11001846 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 43, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 183.276,06 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -109.492,50 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-12-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 164456040.05 EUR 💰
Descrição
Duração: 1894 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 164456040.05 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
6ª ADENDA N.º 12000708 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 238-746327 (2024-12-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 164456040.05 EUR 💰
Descrição
Duração: 1894 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 164456040.05 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
6ª ADENDA N.º 12000708 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto conceder uma prorrogação legal do prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, desde 30/12/2023 até 27/05/2024, ao abrigo do disposto no CCP - versão alterada pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e uma prorrogação do prazo a título gracioso de 228 (duzentos e vinte e oito) dias, desde 28/05/2024 até 10/01/2025, ao abrigo do disposto no CCP - versão alterada pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, e a dilação das Datas-Chave 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, respetivamente, para os dias 2023-06-27, 2024-11-21, 2023-11-23, 2025-01-10, 2025-01-10, 2025-01-10 e 2025-01-10. Os planos de trabalhos e cronograma financeiro correspondentes foram apresentados pelo Empreiteiro por carta de 21/11/2024 com a ref.ª SE-FGD004-211124-2024.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-12-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 164761597.34 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 164761597.34 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
34º ADICIONAL N.º 11001866 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 246-775953 (2024-12-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 164761597.34 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 164761597.34 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
34º ADICIONAL N.º 11001866 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 44, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 400.786,21 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -25.286,40 €; Através do presente Adicional foi igualmente deduzido ao valor dos trabalhos complementares do 29º adicional o montante de €: -69.942,52;
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-01-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 167574112.44 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 167574112.44 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4ª APOSTILHA N.º 11001884 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 003-004684 (2025-01-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 167574112.44 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 167574112.44 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4ª APOSTILHA N.º 11001884 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto fixar o valor a ser pago a título de reposição do equilíbrio financeiro da empreitada, decorrente da prorrogação do prazo do contrato em 150 (cento e cinquenta) dias, nos termos do art.º 354.º do CCP na versão alterada pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro.
Valor da Apostilha: 2.812.515,10€.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-04-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 168938537.11 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Alentejo Central 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 168938537.11 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
35º ADICIONAL N.º 11002062 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 079-261522 (2025-04-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 168938537.11 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Alentejo Central 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 168938537.11 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
35º ADICIONAL N.º 11002062 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 45, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 1.364.424,67 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-06-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 168938537.11 EUR 💰
Descrição
Duração: 2096 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 168938537.11 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
7ª ADENDA N.º 12000871 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 168938537.11 EUR 💰
Descrição
Duração: 2096 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 168938537.11 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
7ª ADENDA N.º 12000871 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo da empreitada por um período adicional de 202 (duzentos e dois) dias de calendário, com efeitos a partir de 11/01/2025 e conclusão em 31/07/2025, e a dilação das DC09 e DC10 para o dia 31/07/2025.
Fonte: OJS 2025/S 123-424344 (2025-06-27)
Anúncio de adjudicação (2025-08-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 168966777.11 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 168966777.11 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
36º ADICIONAL N.º 11002122 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 152-524280 (2025-08-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 168966777.11 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 168966777.11 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
36º ADICIONAL N.º 11002122 AO CONTRATO N.º 5010033935/DEM-GC/2019
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 46, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 60.706,71 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -32.466,71 €.
Mostrar mais
Novas aquisições em categorias conexas 🆕