Empreitada "IP3 COIMBRA / VISEU - TROÇO SANTA COMBA DÃO / VISEU - DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO"
Infraestruturas de Portugal, S. A.
a empreitada consiste na requalificação / duplicação do IP3, mais concretamente entre Santa Comba Dão (km90+200) e o Nó de Viseu (A25) (Km117+722), tendo como objetivo aumentar a capacidade e melhorar as caraterísticas de traçado do respetivo troço do IP3, permitindo assegurar a coerência e homogeneidade do traçado, de modo a garantir a segurança e comodidade da circulação.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2023-09-12. O concurso foi publicado em 2023-07-14.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
Quem? O quê? Onde?
Histórico de aquisições
| Data | Documento |
|---|---|
| 2023-07-14 | Anúncio de concurso |
| 2023-09-08 | Informações complementares |
| 2023-09-25 | Informações complementares |
| 2023-09-29 | Informações complementares |
| 2023-11-30 | Informações complementares |
| 2024-08-05 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-11-12 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-03-30 | Anúncio de adjudicação |
Anúncio de concurso (2023-07-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Obras em estradas
Número de referência: 10013604
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Obras em estradas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Viseu Dão Lafões 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/ap 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/ap 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-14 📅
Prazo de apresentação: 2023-09-12 📅
Data de publicação: 2023-07-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 137-438712
Número JO-S: 137
Informações adicionais
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Duração: 900 dias
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Habilitação para o exercício da atividade profissional:
Situação económica e financeira:
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2023-09-13 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/ap 🌏
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/ap 🌏
Referência
Informações adicionais
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fonte: OJS 2023/S 137-438712 (2023-07-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Obras em estradas
Número de referência: 10013604
Breve descrição:
a empreitada consiste na requalificação / duplicação do IP3, mais concretamente entre Santa Comba Dão (km90+200) e o Nó de Viseu (A25) (Km117+722), tendo como objetivo aumentar a capacidade e melhorar as caraterísticas de traçado do respetivo troço do IP3, permitindo assegurar a coerência e homogeneidade do traçado, de modo a garantir a segurança e comodidade da circulação.
Mostrar mais
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Obras em estradas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Viseu Dão Lafões 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/ap 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/ap 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-14 📅
Prazo de apresentação: 2023-09-12 📅
Data de publicação: 2023-07-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 137-438712
Número JO-S: 137
Informações adicionais
CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Fatores
Nome: Preço
Ponderação: 60%
Subfatores? Não
Fatores
Nome: Valia Técnica
Ponderação: 40%
Subfatores? Sim
Subfator
Nome: Programa de trabalhos
Ponderação: 60%
Subfator
Nome: Memória descritiva e justificativa
Ponderação: 30%
Subfator
Nome: Cronograma financeiro
Ponderação: 10%
Mostrar mais
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Empreitada "IP3 COIMBRA / VISEU - TROÇO SANTA COMBA DÃO / VISEU - DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO"
Valor estimado sem IVA: 130 000 000 EUR 💰
Duração: 900 dias
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Habilitação para o exercício da atividade profissional:
Habilitação para o exercício da atividade profissional
Alvará de construção a apresentar pelo adjudicatário, emitido pelo Instituto dos
Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC), contendo a seguinte
autorização:
A 1.ª Subcategoria da 2.ª Categoria deverá ser de classe por forma a cobrir o valor total
da proposta.
A 3.ª Subcategoria da 2.ª Categoria deverá ser de classe por forma a cobrir o valor dos
trabalhos que lhe dizem respeito.
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
Sim 5%
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2023-09-13 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/ap 🌏
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/ap 🌏
Referência
Informações adicionais
CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Fatores
Nome: Preço
Ponderação: 60%
Subfatores? Não
Nome: Valia Técnica
Ponderação: 40%
Subfatores? Sim
Subfator
Nome: Programa de trabalhos
Nome: Memória descritiva e justificativa
Ponderação: 30%
Nome: Cronograma financeiro
Ponderação: 10%
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fonte: OJS 2023/S 137-438712 (2023-07-14)
Informações complementares (2023-09-08)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-08 📅
Prazo de apresentação: 2023-09-27 📅
Data de publicação: 2023-09-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 176-550563
Refere-se ao anúncio: 2023/S 137-438712
Número JO-S: 176
Fonte: OJS 2023/S 176-550563 (2023-09-08)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-08 📅
Prazo de apresentação: 2023-09-27 📅
Data de publicação: 2023-09-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 176-550563
Refere-se ao anúncio: 2023/S 137-438712
Número JO-S: 176
Fonte: OJS 2023/S 176-550563 (2023-09-08)
Informações complementares (2023-09-25)
Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-25 📅
Prazo de apresentação: 2023-10-03 📅
Data de publicação: 2023-09-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 188-588367
Número JO-S: 188
Fonte: OJS 2023/S 188-588367 (2023-09-25)
Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-25 📅
Prazo de apresentação: 2023-10-03 📅
Data de publicação: 2023-09-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 188-588367
Número JO-S: 188
Fonte: OJS 2023/S 188-588367 (2023-09-25)
Informações complementares (2023-09-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-29 📅
Prazo de apresentação: 2023-12-19 📅
Data de publicação: 2023-10-04 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 191-597160
Número JO-S: 191
Fonte: OJS 2023/S 191-597160 (2023-09-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
empreitada consiste na requalificação / duplicação do IP3, mais concretamente entre Santa Comba Dão (km90+200) e o Nó de Viseu (A25) (Km117+722), tendo como objetivo aumentar a capacidade e melhorar as caraterísticas de traçado do respetivo troço do IP3, permitindo assegurar a coerência e homogeneidade do traçado, de modo a garantir a segurança e comodidade da circulação.
Mostrar mais
Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-29 📅
Prazo de apresentação: 2023-12-19 📅
Data de publicação: 2023-10-04 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 191-597160
Número JO-S: 191
Fonte: OJS 2023/S 191-597160 (2023-09-29)
Informações complementares (2023-11-30)
Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-30 📅
Prazo de apresentação: 2024-01-22 📅
Data de publicação: 2023-12-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 234-735569
Número JO-S: 234
Fonte: OJS 2023/S 234-735569 (2023-11-30)
Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-30 📅
Prazo de apresentação: 2024-01-22 📅
Data de publicação: 2023-12-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 234-735569
Número JO-S: 234
Fonte: OJS 2023/S 234-735569 (2023-11-30)
Anúncio de adjudicação (2024-08-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Empreitada "IP3 COIMBRA / VISEU - TROÇO SANTA COMBA DÃO / VISEU - DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO"
Número de referência:
Breve descrição:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Obras em estradas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 103 280 960 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Valor estimado sem IVA: 130 000 000 EUR 💰
Descrição do concurso:
Local de actuação: Viseu Dão Lafões 🏙️
Duração: 870 dias
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Fator Valia Técnica
Critério de qualidade (ponderação): 40
Preço ✅
Preço (ponderação): 60
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Procedimento aberto ✅
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Critérios de atribuição
Tipo de ponderação: Ponderação (percentagem, valor exato)
Adjudicação do contrato
É adjudicado um contrato/lote ✅
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2024-07-26 📅
Título: EMPREITADA DENOMINADA "IP3 COIMBRA /VISEU – TROÇO SANTA COMBA DÃO / VISEU – DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO"
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 10
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 103 280 960 EUR 💰
A proposta foi classificada
Classificação na lista de vencedores: 2
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Nome: Ferrovial Construcción, S.A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua Alexandre Herculano, 1 – 4º B e C, Edifício Central Park
Código postal: 2795-240
Cidade postal: Linda a Velha
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: jpaixao.portugal@ferrovial.com 📧
Telefone: 00351214147800 📞
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Tipo de entidade adjudicante
Organismo de direito público
Actividade principal
Serviços públicos das administrações públicas
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Procedimento de revisão
Informações exactas sobre o(s) prazo(s) para os procedimentos de recurso:
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Empreitada "IP3 COIMBRA / VISEU - TROÇO SANTA COMBA DÃO / VISEU - DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO"
Número de referência:
10013604
Breve descrição:
A empreitada consiste na requalificação / duplicação do IP3, mais concretamente entre Santa Comba Dão (km90+200) e o Nó de Viseu (A25) (Km117+722), tendo como objetivo aumentar a capacidade e melhorar as caraterísticas de traçado do respetivo troço do IP3, permitindo assegurar a coerência e homogeneidade do traçado, de modo a garantir a segurança e comodidade da circulação.
Mostrar mais
Produtos/serviços: Obras em estradas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 103 280 960 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
10013604
Valor estimado sem IVA: 130 000 000 EUR 💰
Descrição do concurso:
Empreitada "IP3 COIMBRA / VISEU - TROÇO SANTA COMBA DÃO / VISEU - DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO"
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Viseu Dão Lafões 🏙️
Duração: 870 dias
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Fator Valia Técnica
Critério de qualidade (ponderação): 40
Preço ✅
Preço (ponderação): 60
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Procedimento
Tipo de procedimento
Procedimento aberto ✅
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Critérios de atribuição
Tipo de ponderação: Ponderação (percentagem, valor exato)
Adjudicação do contrato
É adjudicado um contrato/lote ✅
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
10013604/DRR-COCN/2024
Data de celebração do contrato: 2024-07-26 📅
Título: EMPREITADA DENOMINADA "IP3 COIMBRA /VISEU – TROÇO SANTA COMBA DÃO / VISEU – DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO"
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 10
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 103 280 960 EUR 💰
A proposta foi classificada
Classificação na lista de vencedores: 2
Identificador da proposta:
Proposta Ferrovial
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Nome e endereço do contratante
Nome: Ferrovial Construcción, S.A.
Número de registo nacional:
980064937
Endereço postal: Rua Alexandre Herculano, 1 – 4º B e C, Edifício Central Park
Código postal: 2795-240
Cidade postal: Linda a Velha
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: jpaixao.portugal@ferrovial.com 📧
Telefone: 00351214147800 📞
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Tipo de entidade adjudicante
Organismo de direito público
Actividade principal
Serviços públicos das administrações públicas
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Procedimento de revisão
Informações exactas sobre o(s) prazo(s) para os procedimentos de recurso:
Conforme informação no Caderno de Encargos e/ou nos documentos anexos ao procedimento, e/ou Legislação em Vigor.
Fonte: OJS 2024/S 152-471675 (2024-08-05)
Anúncio de adjudicação (2025-11-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 103474765.32 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Viseu Dão Lafões 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 103474765.32 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002350 AO CONTRATO N.º 10013604/DRR-COCN/2024
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 103474765.32 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Viseu Dão Lafões 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 103474765.32 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002350 AO CONTRATO N.º 10013604/DRR-COCN/2024
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 1, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 193.805,32 €.
Fonte: OJS 2025/S 220-755426 (2025-11-12)
Anúncio de adjudicação (2026-03-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 103762623.81 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 103762623.81 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11002560 AO CONTRATO N.º 10013604/DRR-COCN/2024
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 103762623.81 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 103762623.81 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11002560 AO CONTRATO N.º 10013604/DRR-COCN/2024
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 2, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 287.858,49 €.
Fonte: OJS 2026/S 063-222196 (2026-03-30)
Novas aquisições em categorias conexas 🆕