Empreitada "IC8 - ACESSO AO PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPORÊS (ANSIÃO)"
Infraestruturas de Portugal, S. A.
Melhoria das acessibilidades ao parque empresarial do Camporês, localizado no distrito de Leiria, concelho de Ansião, freguesia de Chão de Couce, e consiste na transformação da atual ligação ao parque empresarial do Camporês, no IC8 entre os km 65+600 e o km 66+800, de cruzamento de nível em Nó desnivelado
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2023-05-26. O concurso foi publicado em 2023-04-24.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
Quem? O quê? Onde?
Histórico de aquisições
| Data | Documento |
|---|---|
| 2023-04-24 | Anúncio de concurso |
| 2023-05-26 | Informações complementares |
| 2023-06-02 | Informações complementares |
| 2023-06-14 | Informações complementares |
| 2023-12-13 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-04-16 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-12-31 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-04-28 | Anúncio de adjudicação |
Anúncio de concurso (2023-04-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de estrada de acesso
Número de referência: 10012174
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de estrada de acesso 📦
Local de actuação
Região NUTS: Região de Leiria 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-24 📅
Prazo de apresentação: 2023-05-26 📅
Data de publicação: 2023-04-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 084-253370
Número JO-S: 84
Objecto
Âmbito do concurso
Valor estimado sem IVA: 7 500 000 EUR 💰
Duração: 420 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
Local de actuação
Local principal ou local de actuação:
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Habilitação para o exercício da atividade profissional:
Situação económica e financeira: O valor da caução é de 5 % do preço contratual
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2023-05-29 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia Técnica
Critério de qualidade (ponderação): 20
Preço (ponderação): 80
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística - Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2023/S 084-253370 (2023-04-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de estrada de acesso
Número de referência: 10012174
Breve descrição:
Melhoria das acessibilidades ao parque empresarial do Camporês, localizado no distrito de Leiria, concelho de Ansião, freguesia de Chão de Couce, e consiste na transformação da atual ligação ao parque empresarial do Camporês, no IC8 entre os km 65+600 e o km 66+800, de cruzamento de nível em Nó desnivelado
Mostrar mais
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de estrada de acesso 📦
Local de actuação
Região NUTS: Região de Leiria 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-24 📅
Prazo de apresentação: 2023-05-26 📅
Data de publicação: 2023-04-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 084-253370
Número JO-S: 84
Objecto
Âmbito do concurso
Valor estimado sem IVA: 7 500 000 EUR 💰
Duração: 420 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
Local de actuação
Local principal ou local de actuação:
Concelho: Ansião
Freguesia: Chão de Couce
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Habilitação para o exercício da atividade profissional:
Alvará de construção a apresentar pelo adjudicatário, emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC), contendo a seguinte autorização:
A 1.ª Subcategoria da 2.ª Categoria deverá ser de classe por forma a cobrir o valor total da proposta.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2023-05-29 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia Técnica
Critério de qualidade (ponderação): 20
Preço (ponderação): 80
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística - Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2023/S 084-253370 (2023-04-24)
Informações complementares (2023-05-26)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-26 📅
Prazo de apresentação: 2023-06-02 📅
Data de publicação: 2023-05-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 103-323690
Refere-se ao anúncio: 2023/S 084-253370
Número JO-S: 103
Fonte: OJS 2023/S 103-323690 (2023-05-26)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-26 📅
Prazo de apresentação: 2023-06-02 📅
Data de publicação: 2023-05-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 103-323690
Refere-se ao anúncio: 2023/S 084-253370
Número JO-S: 103
Fonte: OJS 2023/S 103-323690 (2023-05-26)
Informações complementares (2023-06-02)
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-02 📅
Prazo de apresentação: 2023-06-15 📅
Data de publicação: 2023-06-07 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 108-339929
Número JO-S: 108
Fonte: OJS 2023/S 108-339929 (2023-06-02)
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-02 📅
Prazo de apresentação: 2023-06-15 📅
Data de publicação: 2023-06-07 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 108-339929
Número JO-S: 108
Fonte: OJS 2023/S 108-339929 (2023-06-02)
Informações complementares (2023-06-14)
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-14 📅
Prazo de apresentação: 2023-07-03 📅
Data de publicação: 2023-06-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 116-362523
Número JO-S: 116
Fonte: OJS 2023/S 116-362523 (2023-06-14)
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-14 📅
Prazo de apresentação: 2023-07-03 📅
Data de publicação: 2023-06-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 116-362523
Número JO-S: 116
Fonte: OJS 2023/S 116-362523 (2023-06-14)
Anúncio de adjudicação (2023-12-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Valor total do procedimento: 7 500 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-13 📅
Data de publicação: 2023-12-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 243-764616
Número JO-S: 243
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2023-12-12 📅
Nome: Contec – construção e engenharia, s.a.
Número de registo nacional: 501 436 162
Cidade postal: Pombal
País: Portugal 🇵🇹
Continente 🏙️
Valor total do procedimento: 4721925.98 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 5
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2023/S 243-764616 (2023-12-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Melhoria das acessibilidades ao parque empresarial do Camporês, localizado no distrito de Leiria, concelho de Ansião, freguesia de Chão de Couce, e consiste na transformação da atual ligação ao parque empresarial do Camporês, no IC8 entre os km 65+600 e o km 66+800, de cruzamento de nível em Nó desnivelado.
Mostrar mais
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-13 📅
Data de publicação: 2023-12-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 243-764616
Número JO-S: 243
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2023-12-12 📅
Nome: Contec – construção e engenharia, s.a.
Número de registo nacional: 501 436 162
Cidade postal: Pombal
País: Portugal 🇵🇹
Continente 🏙️
Valor total do procedimento: 4721925.98 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 5
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2023/S 243-764616 (2023-12-13)
Anúncio de adjudicação (2025-04-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10012174 - Empreitada "IC8 - ACESSO AO PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPORÊS (ANSIÃO)"
Número de referência:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de estrada de acesso 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 4722400.28 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
Descrição
Identificador interno:
Descrição do concurso:
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Região de Leiria 🏙️
Duração: 420 dias
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2023-12-12 📅
Título: 10012174 - EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “IC8 – ACESSO AO PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPORÊS (ANSIÃO)”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4722400.28 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Nome: Contec – construção e engenharia, s.a.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua de Ansião
Código postal: 3100–474
Cidade postal: Pombal
Região: Região de Leiria 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@contec-sa.pt 📧
Telefone: +351 236200100 📞
URL: http://www.contec-sa.pt 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Península de Setúbal 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Grande Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002058 AO CONTRATO N.º 10012174/DRR/2023
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 077-256065 (2025-04-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10012174 - Empreitada "IC8 - ACESSO AO PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPORÊS (ANSIÃO)"
Número de referência:
10012174
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de estrada de acesso 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 4722400.28 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
Descrição
Identificador interno:
10012174
Descrição do concurso:
Melhoria das acessibilidades ao parque empresarial do Camporês, localizado no distrito de Leiria, concelho de Ansião, freguesia de Chão de Couce, e consiste na transformação da atual ligação ao parque empresarial do Camporês, no IC8 entre os km 65+600 e o km 66+800, de cruzamento de nível em Nó desnivelado
Mostrar mais
Local de actuação: Região de Leiria 🏙️
Duração: 420 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
10012174/DRR/2023
Data de celebração do contrato: 2023-12-12 📅
Título: 10012174 - EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “IC8 – ACESSO AO PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPORÊS (ANSIÃO)”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4722400.28 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Nome e endereço do contratante
Nome: Contec – construção e engenharia, s.a.
Número de registo nacional:
501 436 162
Endereço postal: Rua de Ansião
Código postal: 3100–474
Cidade postal: Pombal
Região: Região de Leiria 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@contec-sa.pt 📧
Telefone: +351 236200100 📞
URL: http://www.contec-sa.pt 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Península de Setúbal 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Grande Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1º ADICIONAL N.º 11002058 AO CONTRATO N.º 10012174/DRR/2023
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º1, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 4.626,00 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 4.151,70 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-12-31)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 4722400.28 EUR 💰
Descrição
Duração: 575 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4722400.28 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12001090 AO CONTRATO N.º 10012174/DRR/2023
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 4722400.28 EUR 💰
Descrição
Duração: 575 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4722400.28 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12001090 AO CONTRATO N.º 10012174/DRR/2023
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato desde 20/10/2025 por um período adicional estimado de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 24/03/2026.
Fonte: OJS 2026/S 001-001642 (2025-12-31)
Anúncio de adjudicação (2026-04-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 4722400.28 EUR 💰
Descrição
Duração: 716 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4722400.28 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12001320 AO CONTRATO N.º 10012174/DRR/2023
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 084-298580 (2026-04-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 4722400.28 EUR 💰
Descrição
Duração: 716 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 4722400.28 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12001320 AO CONTRATO N.º 10012174/DRR/2023
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo a partir de 24/03/2026 por um período adicional de 141 (cento e quarenta e um) dias, com
fundamento no disposto no art.º 298.º do CCP, devido à suspensão do prazo condicionada pelo desvio das infraestruturas da rede de abastecimento e da rede de
saneamento, transferindo a sua conclusão para o dia 12/08/2026.
Mostrar mais
Novas aquisições em categorias conexas 🆕