SMM: troço linha do Hospital, Aeminium-Hospital Pediátrico, incluindo a remodelação das redes de drenagem de águas residuais | Infraestruturas de Portugal, S. A.

Data	Documento
2021-05-28	Anúncio de concurso
2021-06-04	Informações complementares
2021-08-19	Informações complementares
2022-03-29	Anúncio de adjudicação
2023-03-27	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-06-22	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-07-12	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-10-17	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-11-08	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2024-01-03	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2024-01-03	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2024-03-18	Anúncio de adjudicação
2024-10-07	Anúncio de adjudicação
2024-11-22	Anúncio de adjudicação
2024-11-25	Anúncio de adjudicação
2024-12-23	Anúncio de adjudicação
2025-03-11	Anúncio de adjudicação
2025-03-18	Anúncio de adjudicação
2025-04-11	Anúncio de adjudicação
2025-07-03	Anúncio de adjudicação
2025-08-18	Anúncio de adjudicação
2025-10-21	Anúncio de adjudicação
2025-11-03	Anúncio de adjudicação
2025-12-02	Anúncio de adjudicação
2026-01-05	Anúncio de adjudicação
2026-01-16	Anúncio de adjudicação
2026-04-06	Anúncio de adjudicação
2026-04-24	Anúncio de adjudicação
2026-05-29	Anúncio de adjudicação
2026-05-28	Anúncio de adjudicação

Anúncio de concurso (2021-05-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil
Número de referência: 10002825
Breve descrição:

Execução do troço urbano do sistema de mobilidade do Mondego: linha do Hospital, com uma extensão de 3 555 m, prevendo a criação de um canal dedicado (uso exclusivo) ao Metrobus, incluindo trabalhos de integração urbana, e prevendo nove paragens. O início do traçado ocorre junto à paragem Aeminium-Loja do Cidadão do troço Coimbra B-Portagem, e o término no Hospital Pediátrico. A empreitada inclui ainda a remodelação das redes de drenagem de águas residuais, e pontualmente a remodelação da rede de distribuição de água no espaço canal do futuro Metrobus.

Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil 📦
Local de actuação
Região NUTS: Região de Coimbra 🏙️

Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa

Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏

Referência
Datas
Data de envio: 2021-05-28 📅
Prazo de apresentação: 2021-08-26 📅
Data de publicação: 2021-06-02 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 105-275372
Número JO-S: 105

Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

SMM: troço Linha do Hospital, Aeminium-Hospital Pediátrico, incluindo a remodelação das redes de drenagem de águas residuais.

Valor estimado sem IVA: 16 500 000 EUR 💰
Duração: 545 dias

Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Data de abertura das propostas: 2021-08-27 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00

Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselhos de Administração das entidades que constituem o Agrupamento de Entidades Adjudicantes
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fonte: OJS 2021/S 105-275372 (2021-05-28)

Informações complementares (2021-06-04)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares

Referência
Datas
Data de envio: 2021-06-04 📅
Data de publicação: 2021-06-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 110-288345
Refere-se ao anúncio: 2021/S 105-275372
Número JO-S: 110
Fonte: OJS 2021/S 110-288345 (2021-06-04)

Informações complementares (2021-08-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

Execução do troço urbano do sistema de mobilidade do Mondego: linha do Hospital, com uma extensão de 3 555 m, prevendo a criação de um canal dedicado (uso exclusivo) ao Metrobus, incluindo trabalhos de integração urbana, e prevendo nove paragens. O início do traçado ocorre junto à paragem Aeminium-Loja do Cidadão do troço Coimbra B-Portagem, e o término no Hospital Pediátrico. A empreitada inclui ainda a remodelação das redes de drenagem de águas residuais, e pontualmente a remodelação da rede de distribuição de água no espaço canal do futuro Metrobus

Referência
Datas
Data de envio: 2021-08-19 📅
Prazo de apresentação: 2021-09-20 📅
Data de publicação: 2021-08-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 163-428224
Número JO-S: 163

Entidade adjudicante
Contacto
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Fonte: OJS 2021/S 163-428224 (2021-08-19)

Anúncio de adjudicação (2022-03-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 16 500 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação

Procedimento
Tipo de proposta: Não consta

Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Fax: +351 211021839 📠

Referência
Datas
Data de envio: 2022-03-29 📅
Data de publicação: 2022-04-01 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 065-168149
Número JO-S: 65

Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): 60
Preço (ponderação): 40

Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2022-03-24 📅
Nome: CIMONTUBO - Tubagens e Soldadura, LDA
Número de registo nacional: 503439800
Cidade postal: Vila Nova de Gaia
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana do Porto 🏙️
Valor total do procedimento: 15492488.63 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 8

Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: AC, Águas de Coimbra, E.M.
Número de registo nacional: 506566307
Cidade postal: Coimbra
Código postal: 3001-902
País: Região de Coimbra 🏙️
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Telefone: +351 239096000 📞
Correio electrónico: geral@aguasdecoimbra.pt 📧
Fax: +351 239096198 📠
Endereço Internet: www.aguasdecoimbra.pt 🌏

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2022/S 065-168149 (2022-03-29)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-03-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 15492488.63 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência

Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta

Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞

Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-27 📅
Data de publicação: 2023-03-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 065-190447
Refere-se ao anúncio: 2022/S 065-168149
Fonte: OJS 2023/S 065-190447 (2023-03-27)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 15492488.63 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-22 📅
Data de publicação: 2023-06-27 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 121-382022
Número JO-S: 121
Fonte: OJS 2023/S 121-382022 (2023-06-22)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-07-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 15492488.63 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-12 📅
Data de publicação: 2023-07-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 135-431321
Número JO-S: 135
Fonte: OJS 2023/S 135-431321 (2023-07-12)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-10-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 15492488.63 EUR 💰

Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧

Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-17 📅
Data de publicação: 2023-10-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 203-639404
Número JO-S: 203
Fonte: OJS 2023/S 203-639404 (2023-10-17)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-11-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 15492488.63 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-11-08 📅
Data de publicação: 2023-11-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 218-686182
Número JO-S: 218
Fonte: OJS 2023/S 218-686182 (2023-11-08)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2024-01-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 15492488.63 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-03 📅
Data de publicação: 2024-01-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 005-009009
Número JO-S: 5
Fonte: OJS 2024/S 005-009009 (2024-01-03)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2024-01-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 15492488.63 EUR 💰

Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 005-009904
Fonte: OJS 2024/S 005-009904 (2024-01-03)

Anúncio de adjudicação (2024-03-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10002825 - SMM: troço linha do Hospital, Aeminium-Hospital Pediátrico, incluindo a remodelação das redes de drenagem de águas residuais
Número de referência: 10002825
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 15492488.63 EUR 💰
Descrição
Identificador interno: 10002825
Descrição do concurso:

SMM: troço Linha do Hospital, Aeminium-Hospital Pediátrico, incluindo a remodelação das redes de drenagem de águas residuais.

País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Região de Coimbra 🏙️
Duração: 545 dias
Título
Número de identificação do lote: LOT-0000

Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE

Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote: LOT-0000
Número do contrato: 10002825/DEM/2022
Data de celebração do contrato: 2022-03-24 📅
Título: 10002825 - SMM - troço linha do Hospital, Aeminium-Hospital Pediátrico, incluindo a remodelação das redes de drenagem de águas residuais
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 15492488.63 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta: CIMONTUBO – TUBAGENS E SOLDADURA, LDA.
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0000
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: CIMONTUBO - Tubagens e Soldadura, Lda

Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional: 503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879300 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Líder do grupo ✅
Informações sobre a contratação conjunta
O contrato envolve a aquisição conjunta ✅

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional: 600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏

Alterações
Outras informações adicionais

7º ADICIONAL N.º 11001485 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 7, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimos no custo do contrato (s/IVA): 89.880,30€

Fonte: OJS 2024/S 056-165443 (2024-03-18)

Anúncio de adjudicação (2024-10-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 15795463.41 EUR 💰
Descrição
Duração: 741 dias

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 15795463.41 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Nome: CIMONTUBO - Tubagens e Soldadura, LDA
Número de registo nacional: 503439800
Código postal: 4400-164
Cidade postal: Vila Nova de Gaia
Região: Área Metropolitana do Porto 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@cimontubo.com 📧
Telefone: +351 220900100 📞
URL: http://www.cimontubo.com 🌏

Alterações
Outras informações adicionais

2ª ADENDA N.º 12000555 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Adenda tem por objeto prorrogar legalmente o prazo do contrato em 196 (cento e noventa e seis) dias de calendário, com efeitos à data de 19/01/2024, transferindo a sua conclusão para o dia 01/08/2024.

Fonte: OJS 2024/S 197-609344 (2024-10-07)

Anúncio de adjudicação (2024-11-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 15795463.41 EUR 💰
Descrição
Duração: 902 dias

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 15795463.41 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

3.ª ADENDA N.º 12000642 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato a partir de 02/08/2024 e por um período adicional de 161 (cento e sessenta e um) dias de calendário, transferindo a sua conclusão para o dia 09/01/2025, sem qualquer custo adicional aprovado pelo IP até esta data.

Fonte: OJS 2024/S 230-721542 (2024-11-22)

Anúncio de adjudicação (2024-11-25)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 15917843.49 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 15917843.49 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

8º ADICIONAL N.º 11001778 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 8, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 144.276,08 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -21.896,00 €.

Fonte: OJS 2024/S 231-724957 (2024-11-25)

Anúncio de adjudicação (2024-12-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 15948220.5 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 15948220.5 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

9º ADICIONAL N.º 11001880 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 9, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 91.586,75 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -61.209,74 €.

Fonte: OJS 2024/S 251-795978 (2024-12-23)

Anúncio de adjudicação (2025-03-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 16005661.81 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 16005661.81 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

10º ADICIONAL N.º 11001960 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 10, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 57.441,31 €.

Fonte: OJS 2025/S 050-160651 (2025-03-11)

Anúncio de adjudicação (2025-03-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 16046070.07 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 16046070.07 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

11º ADICIONAL N.º 11002010 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 11, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 42.205,15€; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -1.796,89 €.

Fonte: OJS 2025/S 055-176466 (2025-03-18)

Anúncio de adjudicação (2025-04-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18394181.55 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Região de Coimbra 🏙️

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18394181.55 EUR 💰

Entidade adjudicante
Nome e endereços
Região: Península de Setúbal 🏙️

Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️

Alterações
Outras informações adicionais

1ª APOSTILHA N.º 11002035 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato por agravamento dos custos de realização da obra decorrentes das 1.ª e 2.ª prorrogações legais de prazo de 196 (cento e noventa e seis) e 161 (cento e sessenta e um) dias de calendário, respetivamente. Valor da apostilha 2.348.111,48 €.

Fonte: OJS 2025/S 074-246288 (2025-04-11)

Anúncio de adjudicação (2025-07-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18394181.55 EUR 💰
Descrição
Duração: 1159 dias

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18394181.55 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

4ª ADENDA N.º 12000869 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato em 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias de calendário, com efeitos retroagidos à data de 10/01/2025, transferindo a sua conclusão para o dia 23/09/2025, sem qualquer custo adicional.

Fonte: OJS 2025/S 126-433363 (2025-07-03)

Anúncio de adjudicação (2025-08-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18809554.65 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18809554.65 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

13.º ADICIONAL N.º 11002216 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 12, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. O presente adicional tem o valor de 427.542,27€

Fonte: OJS 2025/S 158-544643 (2025-08-18)

Anúncio de adjudicação (2025-10-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 20 517 796 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 20 517 796 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

2.ª APOSTILHA N.º 11002282 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato por agravamento dos custos de realização da obra decorrente da 3.ª prorrogação legal de prazo de 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias de calendário. Valor da Apostilha: 1.708.241,35€.

Fonte: OJS 2025/S 204-699767 (2025-10-21)

Anúncio de adjudicação (2025-11-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 21121906.51 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 21121906.51 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

14º ADICIONAL N.º 11002296 e 12º ADICIONAL SEM REFª AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O 14º Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 13, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 648.286,54 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -120.195,23 €. O acréscimo do 12º adicional é de 76.019,20 €.

Fonte: OJS 2025/S 212-730224 (2025-11-03)

Anúncio de adjudicação (2025-12-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 21227422.25 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 21227422.25 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

15º ADICIONAL N.º 11002375 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 14, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 105.515,74 €.

Fonte: OJS 2025/S 233-800770 (2025-12-02)

Anúncio de adjudicação (2026-01-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 21227422.25 EUR 💰
Descrição
Duração: 1372 dias

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 21227422.25 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

5ª ADENDA N.º 12001066 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação legal do prazo do contrato com efeitos retroagidos à data de 24/09/2025 por um período de 213 (duzentos e treze) dias de calendário, transferindo a sua conclusão para o dia 24/04/2026.

Fonte: OJS 2026/S 004-005853 (2026-01-05)

Anúncio de adjudicação (2026-01-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 21246262.24 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 21246262.24 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

16º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 16, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 18.839,99€.

Fonte: OJS 2026/S 013-041323 (2026-01-16)

Anúncio de adjudicação (2026-04-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 22266301.2 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 22266301.2 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

3ª APOSTILHA N.º 11002495 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato por agravamento dos custos de realização da obra decorrente da 4.ª prorrogação legal do prazo, de 213 (duzentos e treze) dias de calendário. Valor da Apostilha: 1.020.038,96 €.

Fonte: OJS 2026/S 068-238928 (2026-04-06)

Anúncio de adjudicação (2026-04-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 22266301.2 EUR 💰
Descrição
Duração: 1623 dias

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 22266301.2 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

6ª ADENDA N.º 12001266 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato a partir de 25/04/2026 por um período adicional de 251 (duzentos e cinquenta e um) dias de calendário transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2026, sem qualquer custo adicional.

Fonte: OJS 2026/S 082-291602 (2026-04-24)

Anúncio de adjudicação (2026-05-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 22463219.03 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 22463219.03 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

18º ADICIONAL N.º 11002501 AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 15, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 156.940,31 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 8.835,20 €.

Fonte: OJS 2026/S 103-370803 (2026-05-29)

Anúncio de adjudicação (2026-05-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 22315113.92 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 22315113.92 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais

17º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 10002825/DEM/2022 (AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES)

Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 17, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 48.812.72 €.

Fonte: OJS 2026/S 103-374671 (2026-05-28)