LINHA DE CASCAIS - VIA E CATENÁRIA
Infraestruturas de Portugal, S. A.
A empreitada consiste na Modernização da Linha de Cascais - Via, Catenária, tem como objetivo a migração do atual sistema de eletrificação da Linha de Cascais, atualmente a 1500 V em corrente continua, para 25 kV em corrente alternada.
Está ainda previsto no âmbito desta intervenção a implementação de 7 novas diagonais de contravia; o levantamento de uma diagonal existente na Estação do Estoril; a alterações de layout nas Estações de Oeiras e Cascais; a execução de estrutura de proteção entre o Km 16+246 e o Km 16+600; a criação de uma nova ligação nascente ao Parque de Material de Carcavelos (PMC) bem como a substituição do Pontão metálico ao Km 21+349 (Estação de São Pedro).
O prazo para a recepção das propostas era 2022-02-08. O concurso foi publicado em 2021-12-10.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
- • COMSA S.A.
- • FERGRUPO – CONSTRUÇÕES E TÉCNICAS FERROVIÁRIAS, S.A.
- • FERGRUPO, CONSTRUÇÕES E TÉCNICAS FERROVIÁRIAS, S.A.
Histórico de aquisições
| Data | Documento |
|---|---|
| 2021-12-10 | Anúncio de concurso |
| 2022-01-24 | Informações complementares |
| 2022-02-10 | Informações complementares |
| 2022-03-23 | Informações complementares |
| 2022-08-29 | Anúncio de adjudicação |
| 2024-01-23 | Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência |
| 2024-06-03 | Anúncio de adjudicação |
| 2024-06-03 | Anúncio de adjudicação |
| 2024-08-06 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-02-07 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-02-14 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-04-21 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-06-17 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-08-14 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-09-22 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-11-17 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-12-29 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-01-12 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-03-05 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-05-06 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-05-18 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-05-21 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-06-22 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-07-31 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-09-04 | Anúncio de adjudicação |
Anúncio de concurso (2021-12-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2021-12-10 📅
Prazo de apresentação: 2022-02-08 📅
Data de publicação: 2021-12-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 243-639481
Número JO-S: 243
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Valor estimado sem IVA: 36 000 000 EUR 💰
Duração: 730 dias
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Data de abertura das propostas: 2022-02-09 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fonte: OJS 2021/S 243-639481 (2021-12-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Breve descrição:
A empreitada consiste na Modernização da Linha de Cascais - Via, Catenária, tem como objetivo a migração do atual sistema de eletrificação da Linha de Cascais, atualmente a 1500 V em corrente continua, para 25 kV em corrente alternada.
Está ainda previsto no âmbito desta intervenção a implementação de 7 novas diagonais de contravia; o levantamento de uma diagonal existente na Estação do Estoril; a alterações de layout nas Estações de Oeiras e Cascais; a execução de estrutura de proteção entre o Km 16+246 e o Km 16+600; a criação de uma nova ligação nascente ao Parque de Material de Carcavelos (PMC) bem como a substituição do Pontão metálico ao Km 21+349 (Estação de São Pedro).
Mostrar mais
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2021-12-10 📅
Prazo de apresentação: 2022-02-08 📅
Data de publicação: 2021-12-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 243-639481
Número JO-S: 243
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
A empreitada consiste na Modernização da Linha de Cascais - Via, Catenária, tem como objetivo a migração do atual sistema de eletrificação da Linha de Cascais, atualmente a 1500 V em corrente continua, para 25 kV em corrente alternada.
Está ainda previsto no âmbito desta intervenção a implementação de 7 novas diagonais de contravia; o levantamento de uma diagonal existente na Estação do Estoril; a alterações de layout nas Estações de Oeiras e Cascais; a execução de estrutura de proteção entre o Km 16+246 e o Km 16+600; a criação de uma nova ligação nascente ao Parque de Material de Carcavelos (PMC) bem como a substituição do Pontão metálico ao Km 21+349 (Estação de São Pedro).
Mostrar mais
LINHA DE CASCAIS - VIA E CATENÁRIA
Duração: 730 dias
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Data de abertura das propostas: 2022-02-09 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fonte: OJS 2021/S 243-639481 (2021-12-10)
Informações complementares (2022-01-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2022-01-24 📅
Prazo de apresentação: 2022-02-28 📅
Data de publicação: 2022-01-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 020-045920
Refere-se ao anúncio: 2021/S 243-639481
Número JO-S: 20
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Fonte: OJS 2022/S 020-045920 (2022-01-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
A empreitada consiste na Modernização da Linha de Cascais - Via, Catenária, tem como objetivo a migração do atual sistema de
eletrificação da Linha de Cascais, atualmente a 1500 V em corrente continua, para 25 kV em corrente alternada.
Está ainda previsto no âmbito desta intervenção a implementação de 7 novas diagonais de contravia; o levantamento de uma diagonal
existente na Estação do Estoril; a alterações de layout nas Estações de Oeiras e Cascais; a execução de estrutura de proteção entre o Km
16+246 e o Km 16+600; a criação de uma nova ligação nascente ao Parque de Material de Carcavelos (PMC) bem como a substituição do
Pontão metálico ao Km 21+349 (Estação de São Pedro).
Mostrar mais
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2022-01-24 📅
Prazo de apresentação: 2022-02-28 📅
Data de publicação: 2022-01-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 020-045920
Refere-se ao anúncio: 2021/S 243-639481
Número JO-S: 20
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
A empreitada consiste na Modernização da Linha de Cascais - Via, Catenária, tem como objetivo a migração do atual sistema de
eletrificação da Linha de Cascais, atualmente a 1500 V em corrente continua, para 25 kV em corrente alternada.
Está ainda previsto no âmbito desta intervenção a implementação de 7 novas diagonais de contravia; o levantamento de uma diagonal
existente na Estação do Estoril; a alterações de layout nas Estações de Oeiras e Cascais; a execução de estrutura de proteção entre o Km
16+246 e o Km 16+600; a criação de uma nova ligação nascente ao Parque de Material de Carcavelos (PMC) bem como a substituição do
Pontão metálico ao Km 21+349 (Estação de São Pedro).
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Fonte: OJS 2022/S 020-045920 (2022-01-24)
Informações complementares (2022-02-10)
Referência
Datas
Data de envio: 2022-02-10 📅
Prazo de apresentação: 2022-03-30 📅
Data de publicação: 2022-02-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 032-081164
Número JO-S: 32
Fonte: OJS 2022/S 032-081164 (2022-02-10)
Referência
Datas
Data de envio: 2022-02-10 📅
Prazo de apresentação: 2022-03-30 📅
Data de publicação: 2022-02-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 032-081164
Número JO-S: 32
Fonte: OJS 2022/S 032-081164 (2022-02-10)
Informações complementares (2022-03-23)
Referência
Datas
Data de envio: 2022-03-23 📅
Prazo de apresentação: 2022-04-13 📅
Data de publicação: 2022-03-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 061-159621
Número JO-S: 61
Fonte: OJS 2022/S 061-159621 (2022-03-23)
Referência
Datas
Data de envio: 2022-03-23 📅
Prazo de apresentação: 2022-04-13 📅
Data de publicação: 2022-03-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 061-159621
Número JO-S: 61
Fonte: OJS 2022/S 061-159621 (2022-03-23)
Anúncio de adjudicação (2022-08-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Número de referência: 10005611
Breve descrição: 10005611 - L. CASCAIS - VIA E CATENÁRIA - EXECUÇÃO
Valor total do procedimento: 36 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de portugal s.a.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Telefone: +351 212879300 📞
Fax: +351 211021839 📠
Referência
Datas
Data de envio: 2022-08-29 📅
Data de publicação: 2022-09-02 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 169-475645
Número JO-S: 169
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: POSEUR-01-1407-FC-000058, Modernização da Linha Ferroviária de Cascais
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Programa Trabalho - Valia Técnica
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2022-08-23 📅
Nome: Comsa s.a.
Número de registo nacional: 980364426
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Fergrupo, construções e técnicas ferroviárias, s.a.
Número de registo nacional: 502156392
Valor total do procedimento: 31 590 000 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 6
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2022/S 169-475645 (2022-08-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Número de referência: 10005611
Breve descrição: 10005611 - L. CASCAIS - VIA E CATENÁRIA - EXECUÇÃO
Valor total do procedimento: 36 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de portugal s.a.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Telefone: +351 212879300 📞
Fax: +351 211021839 📠
Referência
Datas
Data de envio: 2022-08-29 📅
Data de publicação: 2022-09-02 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 169-475645
Número JO-S: 169
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: POSEUR-01-1407-FC-000058, Modernização da Linha Ferroviária de Cascais
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Programa Trabalho - Valia Técnica
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2022-08-23 📅
Nome: Comsa s.a.
Número de registo nacional: 980364426
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Fergrupo, construções e técnicas ferroviárias, s.a.
Número de registo nacional: 502156392
Valor total do procedimento: 31 590 000 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 6
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2022/S 169-475645 (2022-08-29)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2024-01-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 31 590 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-23 📅
Data de publicação: 2024-01-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 019-052953
Refere-se ao anúncio: 2022/S 169-475645
Número JO-S: 19
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição: EMPREITADA DENOMINADA “LINHA DE CASCAIS – VIA E CATENÁRIA - EXECUÇÃO”
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: POSEUR-01-1407-FC-000058, Modernização da Linha Ferroviária de Cascais
Adjudicação do contrato
Nome: Fergrupo – construções e técnicas ferroviárias, s.a.
Cidade postal: Lisboa
Fonte: OJS 2024/S 019-052953 (2024-01-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 31 590 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-23 📅
Data de publicação: 2024-01-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 019-052953
Refere-se ao anúncio: 2022/S 169-475645
Número JO-S: 19
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição: EMPREITADA DENOMINADA “LINHA DE CASCAIS – VIA E CATENÁRIA - EXECUÇÃO”
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: POSEUR-01-1407-FC-000058, Modernização da Linha Ferroviária de Cascais
Adjudicação do contrato
Nome: Fergrupo – construções e técnicas ferroviárias, s.a.
Cidade postal: Lisboa
Fonte: OJS 2024/S 019-052953 (2024-01-23)
Anúncio de adjudicação (2024-06-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10005611 - L. CASCAIS - VIA E CATENÁRIA - EXECUÇÃO
Número de referência:
Breve descrição: 10005611 - L. CASCAIS - VIA E CATENÁRIA - EXECUÇÃO
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 31901539.5 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: POSEUR-01-1407-FC-000058, Modernização da Linha Ferroviária de Cascais
Descrição
Identificador interno:
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Duração: 730 dias
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2022-08-23 📅
Título: 10005611 - LINHA DE CASCAIS - VIA E CATENÁRIA - EXECUÇÃO
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31901539.5 EUR 💰
Identificador da proposta:
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Comsa s.a.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av. D. João II, n.º 44C, Edifício Atlantis, 4.º piso, Esc. 4.2
Código postal: 1990- 095
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 21 722 61 90 📞
URL: https://www.comsa.com/pt-pt/ 🌏
Nome: Fergrupo, construções e técnicas ferroviárias, s.a.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av. D. João II, n.º 44 C, Edifício Atlantis, 4.º Piso, Escritório 4.2
Código postal: 1990-095
Correio electrónico: sede@fergrupo.pt 📧
Telefone: +351 217226190 📞
URL: https://www.fergrupo.pt/index.html 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de portugal s.a.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
3.º ADICIONAL N.º 11001605 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 107-328537 (2024-06-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10005611 - L. CASCAIS - VIA E CATENÁRIA - EXECUÇÃO
Número de referência:
10005611
Breve descrição: 10005611 - L. CASCAIS - VIA E CATENÁRIA - EXECUÇÃO
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 31901539.5 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: POSEUR-01-1407-FC-000058, Modernização da Linha Ferroviária de Cascais
Descrição
Identificador interno:
10005611
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Duração: 730 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
10005611/DEM/2022
Data de celebração do contrato: 2022-08-23 📅
Título: 10005611 - LINHA DE CASCAIS - VIA E CATENÁRIA - EXECUÇÃO
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31901539.5 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora COMSA/FERGRUPO
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Comsa s.a.
Número de registo nacional:
980364426
Endereço postal: Av. D. João II, n.º 44C, Edifício Atlantis, 4.º piso, Esc. 4.2
Código postal: 1990- 095
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 21 722 61 90 📞
URL: https://www.comsa.com/pt-pt/ 🌏
Nome: Fergrupo, construções e técnicas ferroviárias, s.a.
Número de registo nacional:
502156392
Endereço postal: Av. D. João II, n.º 44 C, Edifício Atlantis, 4.º Piso, Escritório 4.2
Código postal: 1990-095
Correio electrónico: sede@fergrupo.pt 📧
Telefone: +351 217226190 📞
URL: https://www.fergrupo.pt/index.html 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de portugal s.a.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
3.º ADICIONAL N.º 11001605 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 33.177,32 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -8.885,16 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-06-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31877247.34 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31877247.34 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2.º ADICIONAL N.º 11001544 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 107-328633 (2024-06-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31877247.34 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31877247.34 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2.º ADICIONAL N.º 11001544 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 337.230,17 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 90.713,22 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-08-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32028376.96 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32028376.96 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4.º ADICIONAL N.º 11001606 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 153-476168 (2024-08-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32028376.96 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32028376.96 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4.º ADICIONAL N.º 11001606 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 4, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 135.414,57 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 8.577,11 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-02-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32028376.96 EUR 💰
Descrição
Duração: 781 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32028376.96 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000704 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 028-089973 (2025-02-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32028376.96 EUR 💰
Descrição
Duração: 781 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32028376.96 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª ADENDA N.º 12000704 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 51 (cinquenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 25/01/2025, por factos imputáveis ao dono da obra, aprovando o novo Plano de Trabalhos modificado associado e respetivo Cronograma Financeiro, bem como o Mapa de Mão-de-Obra e Equipamentos, associados, necessários para efeitos de
regularização administrativa e financeira da empreitada.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-02-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32028376.96 EUR 💰
Descrição
Duração: 1070 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32028376.96 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12000777 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32028376.96 EUR 💰
Descrição
Duração: 1070 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32028376.96 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª ADENDA N.º 12000777 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar legal do prazo do contrato por um período adicional de 289 (duzentos e oitenta e nove) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 10/11/2025.
Fonte: OJS 2025/S 034-108026 (2025-02-14)
Anúncio de adjudicação (2025-04-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32148483.83 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Grande Lisboa 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32148483.83 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
5º ADICIONAL N.º 11001607 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 079-262662 (2025-04-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32148483.83 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Grande Lisboa 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32148483.83 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
5º ADICIONAL N.º 11001607 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares a mais, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 5, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 120.106,87 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-06-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 30726644.18 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 30726644.18 EUR 💰
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: COMSA/FERGRUPO - LINHA DE CASCAIS - VIA E CATENÁRIA
Alterações
Outras informações adicionais
6º ADICIONAL N.º 11002106 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 116-395547 (2025-06-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 30726644.18 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 30726644.18 EUR 💰
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: COMSA/FERGRUPO - LINHA DE CASCAIS - VIA E CATENÁRIA
Alterações
Outras informações adicionais
6º ADICIONAL N.º 11002106 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 6, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 821.129,22 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 2.242.968,87 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-08-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31503931.93 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31503931.93 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
7º ADICIONAL N.º 11002203 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 156-535586 (2025-08-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31503931.93 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31503931.93 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
7º ADICIONAL N.º 11002203 CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito
da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 7, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados, bem como corrigir o lapso detetado no somatório do 5º adicional 11001607, nos termos da Cláusula Segunda. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 777.287,75 €
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-09-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31506657.46 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31506657.46 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
8º ADICIONAL N.º 11002245 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 183-624518 (2025-09-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31506657.46 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31506657.46 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
8º ADICIONAL N.º 11002245 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 8, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 2.725,53 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-11-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31506657.46 EUR 💰
Descrição
Duração: 1099 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31506657.46 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3ª ADENDA N.º 12001098 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31506657.46 EUR 💰
Descrição
Duração: 1099 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31506657.46 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3ª ADENDA N.º 12001098 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto a prorrogação legal do prazo do contrato desde 11/11/2025 por um período adicional de 29 (vinde e nove) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 09/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 223-768166 (2025-11-17)
Anúncio de adjudicação (2025-12-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31592184.71 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31592184.71 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
9º ADICIONAL N.º 11002359 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 252-869593 (2025-12-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31592184.71 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31592184.71 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
9º ADICIONAL N.º 11002359 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 9, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia
das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 174.610,83 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 89.083,58 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-01-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31592184.71 EUR 💰
Descrição
Duração: 1245 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31592184.71 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4ª ADENDA N.º 12001129 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31592184.71 EUR 💰
Descrição
Duração: 1245 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31592184.71 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4ª ADENDA N.º 12001129 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto a regularização da prorrogação legal do prazo do contrato desde 10/12/2025 por um período adicional de 146 (cento e quarenta e seis) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 04/05/2026.
Fonte: OJS 2026/S 009-025383 (2026-01-12)
Anúncio de adjudicação (2026-03-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31653254.71 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31653254.71 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
10º ADICIONAL N.º 11002471 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 047-160170 (2026-03-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31653254.71 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31653254.71 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
10º ADICIONAL N.º 11002471 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 10, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 61.070,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-05-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31 717 074 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31 717 074 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
11.º ADICIONAL N.º 11002583 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 089-316019 (2026-05-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31 717 074 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31 717 074 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
11.º ADICIONAL N.º 11002583 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 11, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 63.819,29 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-05-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31918586.93 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31918586.93 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
12.º ADICIONAL N.º 11002615 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 095-340711 (2026-05-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31918586.93 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31918586.93 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
12.º ADICIONAL N.º 11002615 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito
da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº12, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 216.327,38 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 14.814,45 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-05-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31918586.93 EUR 💰
Descrição
Duração: 1343 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31918586.93 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
5.ª ADENDA N.º 12001332 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31918586.93 EUR 💰
Descrição
Duração: 1343 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31918586.93 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
5.ª ADENDA N.º 12001332 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto a regularização da prorrogação legal do prazo do contrato desde 05/05/2026 por um período adicional de 98 (noventa e oito) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 10/08/2026.
Fonte: OJS 2026/S 098-351155 (2026-05-21)
Anúncio de adjudicação (2026-06-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32178258.89 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32178258.89 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
13.º ADICIONAL N.º 11002662 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 119-429856 (2026-06-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32178258.89 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32178258.89 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
13.º ADICIONAL N.º 11002662 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos classificados como modificações objetivas, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos
verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 13, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 329.000,65 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 69.382,59 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-07-31)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32678185.53 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32678185.53 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
14.º ADICIONAL N.º 11002730 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 147-534572 (2026-07-31)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 32678185.53 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 32678185.53 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
14.º ADICIONAL N.º 11002730 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 14, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 499.980,54€.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-09-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 33690153.99 EUR 💰
Descrição
Duração: 1475 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 33690153.99 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
15.º ADICIONAL N.º 11002759 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 172-613666 (2026-09-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 33690153.99 EUR 💰
Descrição
Duração: 1475 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 33690153.99 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
15.º ADICIONAL N.º 11002759 AO CONTRATO N.º 10005611/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 15, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados, e prorrogar o prazo da empreitada por um período adicional de 132 (cento e trinta e dois) dias, nos termos referidos na Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 1.011.968,46 €.
Mostrar mais
Novas aquisições em categorias conexas 🆕