Empreitada "Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte"

Infraestruturas de Portugal, S. A.

Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte

Prazo de entrega

O prazo para a recepção das propostas era 2021-11-17. O concurso foi publicado em 2021-09-29.

Fornecedores

Os seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:

Quem?

• Infraestruturas de Portugal, S. A.

O quê?

• Construção de vias férreas e de sistemas de transporte por cabos › Construção de vias férreas

Onde?

• Área Metropolitana de Lisboa › Área Metropolitana de Lisboa

Histórico de aquisições

Data	Documento
2021-09-29	Anúncio de concurso
2021-10-07	Informações complementares
2021-11-17	Informações complementares
2022-06-09	Anúncio de adjudicação
2023-04-04	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-06-20	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-09-08	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2023-09-27	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2024-01-18	Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
2024-03-19	Anúncio de adjudicação
2024-03-19	Anúncio de adjudicação
2024-03-19	Anúncio de adjudicação
2024-05-20	Anúncio de adjudicação
2024-06-03	Anúncio de adjudicação
2024-06-20	Anúncio de adjudicação
2024-07-22	Anúncio de adjudicação
2024-08-01	Anúncio de adjudicação
2024-11-08	Anúncio de adjudicação
2025-05-15	Anúncio de adjudicação

Anúncio de concurso (2021-09-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 10007240
Breve descrição:

Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte

Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️

Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa

Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏

Referência
Datas
Data de envio: 2021-09-29 📅
Prazo de apresentação: 2021-11-17 📅
Data de publicação: 2021-10-04 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 192-500873
Número JO-S: 192
Informações adicionais

Alvará ou título de registo emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção - IMPIC, contendo as seguintes habilitações: i. Subcategoria 2.ª da 2.ª categoria e da classe que cubra o valor global da proposta; ii. As subcategorias 2ª, 5ª, e 6ª da 2ª categoria, a subcategoria 6ª da 3ª categoria e as subcategorias 2ª, 7ª, 10.ª e 11ª da 5ª categoria, para as classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam na proposta.

Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 6 000 000 EUR 💰
Valor estimado sem IVA: 6 000 000 EUR 💰
Duração: 420 dias
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Setúbal

Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2021-11-18 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Programa Trabalhos
Critério de qualidade (ponderação): Cinquenta
Preço (ponderação): Cinquenta

Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística - Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏

Referência
Informações adicionais

Alvará ou título de registo emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção - IMPIC, contendo as seguintes habilitações:

i. Subcategoria 2.ª da 2.ª categoria e da classe que cubra o valor global da proposta;

ii. As subcategorias 2ª, 5ª, e 6ª da 2ª categoria, a subcategoria 6ª da 3ª categoria e as subcategorias 2ª, 7ª, 10.ª e 11ª da 5ª categoria, para as classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam na proposta.

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2021/S 192-500873 (2021-09-29)

Informações complementares (2021-10-07)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares

Referência
Datas
Data de envio: 2021-10-07 📅
Prazo de apresentação: 2021-11-25 📅
Data de publicação: 2021-10-12 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 198-517566
Refere-se ao anúncio: 2021/S 192-500873
Número JO-S: 198
Fonte: OJS 2021/S 198-517566 (2021-10-07)

Informações complementares (2021-11-17)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-11-17 📅
Prazo de apresentação: 2021-12-06 📅
Data de publicação: 2021-11-22 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 226-596005
Número JO-S: 226

Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Compras e Logística - Departamento de Compras
Fonte: OJS 2021/S 226-596005 (2021-11-17)

Anúncio de adjudicação (2022-06-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte.

Valor total do procedimento: 6 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação

Procedimento
Tipo de proposta: Não consta

Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞

Referência
Datas
Data de envio: 2022-06-09 📅
Data de publicação: 2022-06-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 113-319636
Número JO-S: 113

Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: CEF-Coesão - Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Sines-Ermidas-Grândola (Obra)

Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Programa de Trabalhos
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50

Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2022-06-06 📅
Nome: Tecnovia – sociedade de empreitadas, s.a.
Número de registo nacional: 500 280 908
Cidade postal: Porto Salvo
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Somafel – engenharia e obras ferroviárias, s.a.
Número de registo nacional: 500 272 557
Valor total do procedimento: 5 989 000 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 8

Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2022/S 113-319636 (2022-06-09)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-04-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5 989 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência

Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta

Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-04 📅
Data de publicação: 2023-04-07 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 070-206874
Refere-se ao anúncio: 2022/S 113-319636
Número JO-S: 70
Fonte: OJS 2023/S 070-206874 (2023-04-04)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5 989 000 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-20 📅
Data de publicação: 2023-06-22 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 119-377437
Número JO-S: 119
Fonte: OJS 2023/S 119-377437 (2023-06-20)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-09-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5 989 000 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-08 📅
Data de publicação: 2023-09-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 176-553346
Número JO-S: 176
Fonte: OJS 2023/S 176-553346 (2023-09-08)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-09-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5 989 000 EUR 💰

Referência
Datas
Data de envio: 2023-09-27 📅
Data de publicação: 2023-10-02 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 189-592041
Número JO-S: 189
Fonte: OJS 2023/S 189-592041 (2023-09-27)

Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2024-01-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 5 989 000 EUR 💰

Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧

Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-18 📅
Data de publicação: 2024-01-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 016-043679
Número JO-S: 16
Fonte: OJS 2024/S 016-043679 (2024-01-18)

Anúncio de adjudicação (2024-03-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10007240 - Empreitada "Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte"
Número de referência: 10007240
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 5 989 000 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: CEF-Coesão - Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Sines-Ermidas-Grândola (Obra)
Descrição
Identificador interno: 10007240
Descrição do concurso:

Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte

Local principal ou local de actuação: Setúbal
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Duração: 420 dias
Título
Número de identificação do lote: LOT-0000

Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE

Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote: LOT-0000
Número do contrato: 10007240/DEM/2022
Data de celebração do contrato: 2022-06-06 📅
Título: 10007240 - Empreitada "Modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul 2ª Fase. Troço Ermidas Sado - Grândola Norte"
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5 989 000 EUR 💰
Identificador da proposta: Proposta: Consórcio TECNOVIA / SOMAFEL
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0000
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio TECNOVIA / SOMAFEL

Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional: 503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879300 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional: 600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏

Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11001431 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 4 que dele faz parte integrante. Acréscimos no custo do contrato (s/IVA): 25.608,58 €

Fonte: OJS 2024/S 058-169817 (2024-03-19)

Anúncio de adjudicação (2024-03-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 5 989 000 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5 989 000 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
3ª ADENDA N.º 12000490 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:

A presente Adenda tem por objeto alterar a fórmula da revisão de preços tendo por base a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 36/2022 de 20 de maio, que estabelece um regime excecional e temporário no âmbito do aumento dos preços, fixando-se dessa forma e nos termos da alínea a) do n° 3, do art.° 3° do referido Decreto-Lei n° 36/2022 de 20 de maio.

Fonte: OJS 2024/S 058-170298 (2024-03-19)

Anúncio de adjudicação (2024-03-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 5 989 000 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 5 989 000 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
5º ADICIONAL N.º 11001519 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 5 que dele faz parte integrante. Acréscimos no custo do contrato (s/IVA): 27.043,26 €

Fonte: OJS 2024/S 058-171194 (2024-03-19)

Anúncio de adjudicação (2024-05-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6236312.81 EUR 💰
Descrição
Duração: 702 dias

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6236312.81 EUR 💰
Líder da entidade proponente ✅
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Tecnovia – sociedade de empreitadas, s.a.
Número de registo nacional: 500 280 908
Endereço postal: Rua António Variações, n.º 5
Código postal: 2740-315
Cidade postal: Porto Salvo
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@tecnovia.pt 📧
Telefone: +351 21 422 54 00 📞
URL: https://tecnovia.pt/ 🌏
Nome: Somafel – engenharia e obras ferroviárias, s.a.
Número de registo nacional: 500 272 557
Endereço postal: Edifício 2, Lagoas Park
Código postal: 2740-265
Correio electrónico: comercial@somafel.pt 📧
Telefone: +351 217990330 📞
URL: http://somafel.pt 🌏

Entidade adjudicante
Informações sobre a contratação conjunta
O contrato envolve a aquisição conjunta ✅

Alterações
Outras informações adicionais
6º ADICIONAL N.º 11001580 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de SEO, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 6 que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 68.265,92 €.

Fonte: OJS 2024/S 098-302228 (2024-05-20)

Anúncio de adjudicação (2024-06-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6236312.81 EUR 💰
Descrição
Duração: 760 dias

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6236312.81 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
4ª ADENDA N.º 12000531 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Adenda tem por objeto formalizar a modificação ao plano de trabalhos e a concessão de uma prorrogação legal do prazo de 58 (cinquenta e oito) dias de calendário, estabelecendo a data de conclusão da obra no dia 27 de maio de 2024, e aprovar o Plano de Trabalhos Modificado com os constrangimentos ocorridos até 29/04/2024.

Fonte: OJS 2024/S 108-331525 (2024-06-03)

Anúncio de adjudicação (2024-06-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6243255.79 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6243255.79 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
7º ADICIONAL N.º 11001641 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:

O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 7 que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 6.942,97€.

Fonte: OJS 2024/S 121-374201 (2024-06-20)

Anúncio de adjudicação (2024-07-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6243255.79 EUR 💰
Descrição
Duração: 911 dias

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6243255.79 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
5.ª ADENDA N.º 12000583 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato a título gracioso por um período adicional de 151 (cento e cinquenta e um) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 25/10/2024, sem qualquer custo adicional.

Fonte: OJS 2024/S 143-442719 (2024-07-22)

Anúncio de adjudicação (2024-08-01)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6444330.44 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6444330.44 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
1.ª APOSTILHA N.º 11001721 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato devido aos encargos incorridos que derivaram dos factos/circunstâncias/vicissitudes, imputáveis ao Dono da Obra, nos termos dos artigos 282º e 354.º do CCP, decorrentes da 1.ª prorrogação legal do prazo de 35 dias (trinta e cinco) dias. Acréscimo desta apostilha no custo do contrato (s/IVA): 201.074,65 €.

Fonte: OJS 2024/S 151-470748 (2024-08-01)

Anúncio de adjudicação (2024-11-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 6957309.27 EUR 💰

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 6957309.27 EUR 💰

Alterações
Outras informações adicionais
2ª APOSTILHA N.º 11001819 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Apostilha tem por objeto fixar o valor a ser pago a título de compensação financeira referente aos encargos extraordinários decorrentes da 2.ª prorrogação legal do prazo, repondo dessa forma o equilíbrio financeiro do contrato. Acréscimo desta apostilha no custo do contrato (s/IVA): 512.978,83 €.

Fonte: OJS 2024/S 219-685480 (2024-11-08)

Anúncio de adjudicação (2025-05-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 7116995.31 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Península de Setúbal 🏙️

Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 7116995.31 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️

Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️

Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️

Alterações
Outras informações adicionais
3ª APOSTILHA N.º 11002085 AO CONTRATO N.º 10007240/DEM/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:

A presente Apostilha tem por objeto fixar o valor a ser pago a título de compensação financeira referente ao agravamento dos custos da obra decorrentes da 3ª prorrogação legal do prazo, repondo dessa forma o equilíbrio financeiro do contrato. Valor da Apostilha:159.686,04 €.

Fonte: OJS 2025/S 095-318865 (2025-05-15)

Novas aquisições em categorias conexas 🆕

Construção (>20 novas aquisições)

Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil (>20)

Construção de condutas de longa distância, de linhas para comunicação e transporte de energia, vias rápidas, estradas, aeródromos e vias férreas; nivelamento do terreno (15)

Construção de vias férreas e de sistemas de transporte por cabos (2)

Construção de vias férreas (2)