Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes»: (e-contratos 5010044122)
Infraestruturas de Portugal, S. A.
Reabilitação da obra de arte.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2021-05-10. O concurso foi publicado em 2021-03-10.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
Quem? O quê? Onde?
Histórico de aquisições
| Data | Documento |
|---|---|
| 2021-03-10 | Anúncio de concurso |
| 2021-05-10 | Informações complementares |
| 2021-05-17 | Informações complementares |
| 2021-05-25 | Informações complementares |
| 2021-06-21 | Informações complementares |
| 2022-03-08 | Anúncio de adjudicação |
| 2023-06-22 | Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência |
| 2024-09-03 | Anúncio de adjudicação |
| 2024-11-25 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-03-11 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-11-24 | Anúncio de adjudicação |
Anúncio de concurso (2021-03-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Obras de renovação de pontes
Número de referência: 5010044122
Breve descrição: Reabilitação da obra de arte.
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Obras de renovação de pontes 📦
Local de actuação
Região NUTS: Região de Coimbra 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2021-03-10 📅
Prazo de apresentação: 2021-05-10 📅
Data de publicação: 2021-03-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 051-127500
Número JO-S: 51
Informações adicionais
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 18 000 000 EUR 💰
Duração: 720 dias
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Coimbra.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2021-05-11 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): quarenta por cento
Preço (ponderação): sessenta por cento
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Informações adicionais
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2021/S 051-127500 (2021-03-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Obras de renovação de pontes
Número de referência: 5010044122
Breve descrição: Reabilitação da obra de arte.
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Obras de renovação de pontes 📦
Local de actuação
Região NUTS: Região de Coimbra 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2021-03-10 📅
Prazo de apresentação: 2021-05-10 📅
Data de publicação: 2021-03-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 051-127500
Número JO-S: 51
Informações adicionais
Alvará de construção a apresentar pelo adjudicatário, emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. (IMPIC), contendo a seguinte autorização:
— 3.
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 18 000 000 EUR 💰
Duração: 720 dias
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Coimbra.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2021-05-11 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): quarenta por cento
Preço (ponderação): sessenta por cento
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Informações adicionais
Alvará de construção a apresentar pelo adjudicatário, emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. (IMPIC), contendo a seguinte autorização:
— 3.
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2021/S 051-127500 (2021-03-10)
Informações complementares (2021-05-10)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2021-05-10 📅
Prazo de apresentação: 2021-05-17 📅
Data de publicação: 2021-05-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 093-240867
Refere-se ao anúncio: 2021/S 051-127500
Número JO-S: 93
Fonte: OJS 2021/S 093-240867 (2021-05-10)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2021-05-10 📅
Prazo de apresentação: 2021-05-17 📅
Data de publicação: 2021-05-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 093-240867
Refere-se ao anúncio: 2021/S 051-127500
Número JO-S: 93
Fonte: OJS 2021/S 093-240867 (2021-05-10)
Informações complementares (2021-05-17)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-05-17 📅
Prazo de apresentação: 2021-06-09 📅
Data de publicação: 2021-05-21 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 098-253155
Número JO-S: 98
Fonte: OJS 2021/S 098-253155 (2021-05-17)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-05-17 📅
Prazo de apresentação: 2021-06-09 📅
Data de publicação: 2021-05-21 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 098-253155
Número JO-S: 98
Fonte: OJS 2021/S 098-253155 (2021-05-17)
Informações complementares (2021-05-25)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-05-25 📅
Prazo de apresentação: 2021-06-24 📅
Data de publicação: 2021-05-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 102-266228
Número JO-S: 102
Fonte: OJS 2021/S 102-266228 (2021-05-25)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-05-25 📅
Prazo de apresentação: 2021-06-24 📅
Data de publicação: 2021-05-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 102-266228
Número JO-S: 102
Fonte: OJS 2021/S 102-266228 (2021-05-25)
Informações complementares (2021-06-21)
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2021-06-21 📅
Prazo de apresentação: 2021-06-30 📅
Data de publicação: 2021-06-25 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 121-317626
Número JO-S: 121
Fonte: OJS 2021/S 121-317626 (2021-06-21)
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2021-06-21 📅
Prazo de apresentação: 2021-06-30 📅
Data de publicação: 2021-06-25 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 121-317626
Número JO-S: 121
Fonte: OJS 2021/S 121-317626 (2021-06-21)
Anúncio de adjudicação (2022-03-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 18 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-03-08 📅
Data de publicação: 2022-03-11 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 050-126566
Número JO-S: 50
Objecto
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Coimbra
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 40
Preço (ponderação): 60
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2022-02-14 📅
Nome: Mota-engil – engenharia e construção, s.a.
Número de registo nacional: 500 197 814
Cidade postal: Amarante
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana do Porto 🏙️
Valor total do procedimento: 16 750 000 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 9
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2022/S 050-126566 (2022-03-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 18 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-03-08 📅
Data de publicação: 2022-03-11 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 050-126566
Número JO-S: 50
Objecto
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Coimbra
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 40
Preço (ponderação): 60
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2022-02-14 📅
Nome: Mota-engil – engenharia e construção, s.a.
Número de registo nacional: 500 197 814
Cidade postal: Amarante
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana do Porto 🏙️
Valor total do procedimento: 16 750 000 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 9
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2022/S 050-126566 (2022-03-08)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 16 750 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-22 📅
Data de publicação: 2023-06-27 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 121-383449
Refere-se ao anúncio: 2022/S 050-126566
Objecto
Âmbito do concurso
Duração: 630 dias
Fonte: OJS 2023/S 121-383449 (2023-06-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 16 750 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-22 📅
Data de publicação: 2023-06-27 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 121-383449
Refere-se ao anúncio: 2022/S 050-126566
Objecto
Âmbito do concurso
Duração: 630 dias
Fonte: OJS 2023/S 121-383449 (2023-06-22)
Anúncio de adjudicação (2024-09-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010044122 - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes» (Ad. 11001208)
Número de referência:
Breve descrição:
Produtos/serviços: Obras de renovação de pontes 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 17165015.41 EUR 💰
Descrição
Título: 5010044122 - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes» (Ad. 11001738)
Descrição do concurso: Reabilitação da obra de arte.
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Região de Coimbra 🏙️
Duração: 630 dias
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2022-02-14 📅
Título: 5010044122 - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 16 750 000 EUR 💰
A proposta foi classificada
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Nome: Mota-engil – engenharia e construção, s.a.
Número de registo nacional:
Código postal: 4600-032
Cidade postal: Amarante
Região: Área Metropolitana do Porto 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010044122 - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes» (Ad. 11001208)
Número de referência:
5010044122
Breve descrição:
5010044122 - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes» (Ad. 11001738)
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Obras de renovação de pontes 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 17165015.41 EUR 💰
Descrição
Título: 5010044122 - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes» (Ad. 11001738)
Descrição do concurso: Reabilitação da obra de arte.
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Região de Coimbra 🏙️
Duração: 630 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
5010044122
Data de celebração do contrato: 2022-02-14 📅
Título: 5010044122 - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 16 750 000 EUR 💰
A proposta foi classificada
Identificador da proposta:
Proposta Vencedora:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Nome e endereço do contratante
Nome: Mota-engil – engenharia e construção, s.a.
Número de registo nacional:
500 197 814
Código postal: 4600-032
Cidade postal: Amarante
Região: Área Metropolitana do Porto 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares
verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado
no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das
rubricas nele estipulados.
Mostrar mais
Novo valor
Texto:
2º ADICIONAL N.º 11001738 AO CONTRATO N.º 5010044122/DRR-COCN/2022 EMPREITADA DENOMINADA “EN109, KM 118+108, PONTE EDGAR CARDOSO SOBRE O RIO MONDEGO. SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE TIRANTES"
Fonte: OJS 2024/S 173-534360 (2024-09-03)
Anúncio de adjudicação (2024-11-25)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010044122 - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes»
Valor total do contrato (sem IVA): 17246858.18 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Duração: 851 dias
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
Título: 5010044122) - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 17246858.18 EUR 💰
Identificador da proposta:
Nome e endereço do contratante
Endereço postal: Casa da Calçada - Largo do Paço, nº 6, Cepelos
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Informações complementares
Corpo de revisão
Fax: +351 211545188 📠
Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11001848 AO CONTRATO N.º 5010044122/DRR-COCN/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 231-724310 (2024-11-25)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010044122 - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes»
Valor total do contrato (sem IVA): 17246858.18 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010044122
Duração: 851 dias
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010044122/DRR-COCN/2022
Título: 5010044122) - Empreitada «EN109, km 118 + 108, Ponte Edgar Cardoso sobre o rio Mondego. Substituição do Sistema de tirantes
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 17246858.18 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora
Nome e endereço do contratante
Endereço postal: Casa da Calçada - Largo do Paço, nº 6, Cepelos
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Informações complementares
Corpo de revisão
Fax: +351 211545188 📠
Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11001848 AO CONTRATO N.º 5010044122/DRR-COCN/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das
rubricas nele estipulados, bem como prorrogar o prazo do contrato de acordo com o estipulado na Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 81.842,77€; Prorrogação de prazo de 99 dias.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-03-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 17440121.89 EUR 💰
Descrição
Duração: 873 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 17440121.89 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11002002 AO CONTRATO N.º 5010044122/DRR-COCN/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 050-161269 (2025-03-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 17440121.89 EUR 💰
Descrição
Duração: 873 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 17440121.89 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4º ADICIONAL N.º 11002002 AO CONTRATO N.º 5010044122/DRR-COCN/2022
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos n.º 4, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados, bem como prorrogar o prazo do contrato de acordo com o estipulado na Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 195.697,71€; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 2.434,00 €; Prorrogação de prazo de 22 dias.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-11-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 17440121.89 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Região de Coimbra 🏙️
Duração: 1093 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 17440121.89 EUR 💰
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Região: Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
1.ª ADENDA N.º 12001111 AO CONTRATO N.º 5010044122/DRR-COCN/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 228-784902 (2025-11-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 17440121.89 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Região de Coimbra 🏙️
Duração: 1093 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 17440121.89 EUR 💰
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Região: Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
1.ª ADENDA N.º 12001111 AO CONTRATO N.º 5010044122/DRR-COCN/2022
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação legal do prazo desde 23/03/2025 até 14/08/2025, a que corresponde um período adicional de 145 (cento e quarenta) dias, bem como regularizar a prorrogação graciosa do prazo desde 15/08/2025 até 28/10/2025, a que corresponde um período adicional de 75 (setenta e cinco) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 28/10/2025.
Mostrar mais
Novas aquisições em categorias conexas 🆕
- Construção (>20 novas aquisições)