Objecto Âmbito do concurso
Título: Conceção, Fornecimento e Montagem da Subestação de Tração de Sete Rios
10007921
Produtos/serviços: Construção de subestação📦
Breve descrição: Conceção, Fornecimento e Montagem da Subestação de Tração de Sete Rios
1️⃣
Local de actuação: Área Metropolitana de Lisboa🏙️
Descrição do concurso: Conceção, Fornecimento e Montagem da Subestação de Tração de Sete Rios
Critérios de atribuição
O preço não é o único critério de adjudicação e todos os critérios são indicados apenas nos documentos do concurso
Âmbito do concurso
Valor total estimado sem IVA: EUR 18 000 000 💰
Duração do contrato, do acordo-quadro ou do sistema de aquisição dinâmico Descrição
Duração: 822
Procedimento Tipo de procedimento
Procedimento aberto
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2022-02-28
17:00 📅
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Condições de abertura das propostas: 2022-03-01
10:00 📅
Informações complementares Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt📧
Fonte: OJS 2021/S 255-672904 (2021-12-28)
Informações complementares (2022-02-21)
Informações complementares Referência do anúncio original
Número do aviso no JO S: 2021/S 255-672904
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Valor antigo
Data: 2022-02-28 📅
Tempo: 17:00
Novo valor
Data: 2022-03-14 📅
Tempo: 17:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Valor antigo
Data: 2022-03-01 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-03-15 📅
Tempo: 10:00
Fonte: OJS 2022/S 040-100445 (2022-02-21)
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“10007921 - LINHA DE CASCAIS - CONCEÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE TRAÇÃO DE SETE RIOS
10007921”
Valor total do contrato (sem IVA): EUR 18 000 000 💰
Descrição
Descrição do concurso: Conceção, Fornecimento e Montagem da Subestação de Tração de Sete Rios
II.2.5)
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia Técnica
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Âmbito do concurso
Informações sobre os fundos da União Europeia: Fundo de coesão - poseur
Procedimento Informações administrativas
Publicação anterior relativa a este procedimento: 2021/S 255-672904
Adjudicação do contrato
1️⃣
Número do contrato: 10007921
Título:
“10007921 - EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “LINHA DE CASCAIS - CONCEÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE TRAÇÃO DE SETE RIOS””
Data de celebração do contrato: 2022-07-26 📅
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 1
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅ Nome e endereço do contratante
Nome: Efacec – engenharia e sistemas, s.a.
Número de registo nacional: 502 533 447
Cidade postal: Maia
País: Portugal 🇵🇹
Região: Área Metropolitana do Porto🏙️
O contratante é uma PME
Nome: Edp comercial - comercialização de energia, s.a.
Número de registo nacional: 503 504 564
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa🏙️
Nome: Fcm - construções, s.a.
Número de registo nacional: 503 942 570
Cidade postal: Pero Pinheiro
O contratante é uma PME ✅ Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total estimado do contrato/lote: EUR 18 000 000 💰
Valor total do contrato/lote: EUR 17999725.39 💰
Informações complementares Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2022/S 148-422571 (2022-07-29)
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“10007921 - LINHA DE CASCAIS - CONCEÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE TRAÇÃO DE SETE RIOS (Ad. 11001345)
10007921”
Procedimento Informações administrativas
Publicação anterior relativa a este procedimento: 2022/S 148-422571
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: EUR 17999725.39 💰
Fonte: OJS 2023/S 233-733437 (2023-11-29)
Anúncio de adjudicação (2024-04-29) Objecto Âmbito do concurso
Título: 10007921 - LINHA DE CASCAIS - CONCEÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE TRAÇÃO DE SETE RIOS
Reference number: 10007921
Breve descrição:
“Conceção, Fornecimento e Montagem da Subestação de Tração de Sete Rios”
Tipo de contrato: works
Valor total do contrato (sem IVA): 18047725.39 EUR 💰
Descrição
Descrição do concurso:
“Conceção, Fornecimento e Montagem da Subestação de Tração de Sete Rios II.2.5)”
Duração: 822 (DAY)
Título
Número de identificação do lote: LOT-0000
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote: LOT-0000
Número do contrato: 10007921/DEM/2022
10007921 - EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “LINHA DE CASCAIS - CONCEÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE TRAÇÃO DE SETE RIOS”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 17999725.39 EUR 💰
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅ Nome e endereço do contratante
Endereço postal: Rua Engenheiro Frederico Ulrich, Guardeiras
Código postal: 4470-605
Correio electrónico: mktransportes@efacec.com📧
Telefone: +351 229402000📞
URL: https://www.efacec.pt/🌏
Alterações Novo valor
Texto:
“A presente Adenda tem por objeto corrigir a redação do n.º 1 da cláusula 2.ª do contrato inicial, o qual passa a ter a seguinte redação “(…)O presente...”
Texto
A presente Adenda tem por objeto corrigir a redação do n.º 1 da cláusula 2.ª do contrato inicial, o qual passa a ter a seguinte redação “(…)O presente contrato só poderá produzir efeitos após a concessão de Visto pelo Tribunal de Contas, devendo todos os trabalhos estar concluídos no prazo de 822 dias a contar do Auto de Início dos Trabalhos(…)".
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 086-262085 (2024-04-29)
Anúncio de adjudicação (2024-07-22) Objecto Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18119479.24 EUR 💰
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18119479.24 EUR 💰
Alterações Novo valor
Texto:
“O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no...”
Texto
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 80.828,46 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -9.074,61 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 143-443007 (2024-07-22)
Anúncio de adjudicação (2024-08-12) Objecto Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18142909.97 EUR 💰
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18142909.97 EUR 💰
Alterações Novo valor
Texto:
“O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no...”
Texto
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 3, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 25.154,91 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -1.724,18 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2024/S 158-490506 (2024-08-12)
Anúncio de adjudicação (2025-02-18) Objecto Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18113850.77 EUR 💰
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18113850.77 EUR 💰
Alterações Novo valor
Texto:
“O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da...”
Texto
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 5, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 59.886,35 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -101.406,80 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 036-113433 (2025-02-18)
Anúncio de adjudicação (2025-02-18) Objecto Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18155371.22 EUR 💰
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18155371.22 EUR 💰
Alterações Novo valor
Texto:
“O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de Suprimento de Erros e Omissões, verificados no âmbito da execução...”
Texto
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de Suprimento de Erros e Omissões, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 4, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 12.461,25 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 036-114487 (2025-02-18)
Anúncio de adjudicação (2025-04-03) Objecto Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18129456.97 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: pt1a0 🏙️
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18129456.97 EUR 💰
Entidade adjudicante Nome e endereços
Região: pt1b0 🏙️
Informações complementares Corpo de revisão
Região: pt1a0 🏙️
Alterações Novo valor
Texto:
“O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da...”
Texto
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 6, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 18.553,60 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -2.947,40 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 067-217167 (2025-04-03)
Anúncio de adjudicação (2025-10-31) Objecto Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18129456.97 EUR 💰
Descrição
Duração: 1222 (DAY)
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18129456.97 EUR 💰
Alterações Novo valor
Texto:
“A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato desde 14/02/2025 por um período adicional de 400 (quatrocentos) dias,...”
Texto
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato desde 14/02/2025 por um período adicional de 400 (quatrocentos) dias, transferindo a sua conclusão para o dia 20/03/2026, conforme plano de trabalhos, mapas de carga de mão de obra e de equipamento, cronograma financeiro, plano de pagamentos, e correspondentes custos de reequilíbrio financeiro, apresentado por carta de 10 de Julho de 2025 com a referência CRT-EFE-IP7921-124.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2025/S 212-727583 (2025-10-31)
Anúncio de adjudicação (2026-01-07) Objecto Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18839495.17 EUR 💰
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18839495.17 EUR 💰
Alterações Novo valor
Texto:
“O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de Suprimento de Erros e Omissões, e fixar o valor dos trabalhos a...”
Texto
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de Suprimento de Erros e Omissões, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 7, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 728.187,41 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -18.149,21 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2026/S 006-011790 (2026-01-07)
Anúncio de adjudicação (2026-03-30) Objecto Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 18933550.17 EUR 💰
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 18933550.17 EUR 💰
Alterações Novo valor
Texto:
“O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo...”
Texto
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 10, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 94.055,00 €.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2026/S 064-223490 (2026-03-30)