Sinalização & ETCS — Conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN)
Infraestruturas de Portugal, S. A.
Conceção, fornecimento, montagem e manutenção dos sistemas de sinalização e ETCS (European Train Control System) a instalar na linha de Cascais; linha do Oeste: troço Meleças/Caldas da Rainha; linha do Norte: terminal de mercadorias da Bobadela; linha do Norte: estação de Lisboa — Santa Apolónia.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2020-06-30. O concurso foi publicado em 2020-04-24.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
- • GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A (anteriormente designada Thales Portugal, S. A.)
- • GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A (anteriormente designada THALES PORTUGAL, S.A.)
- • GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A. (anteriormente designada THALES PORTUGAL, S.A.)
- • GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A. (anteriormente designada THALES PORTUGAL, S.A)
- • HITACHI RAIL GTS PORTUGAL , S.A. (anteriormente designada por GTSPT – GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A.
- • HITACHI RAIL GTS PORTUGAL, S.A (anteriormente designada GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A., que também se des
- • SISINT — Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Lda
- • Sisint — Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Lda.
- • Thales Portugal, S. A.
Histórico de aquisições
| Data | Documento |
|---|---|
| 2020-04-24 | Anúncio de concurso |
| 2020-05-22 | Informações complementares |
| 2020-06-25 | Informações complementares |
| 2020-06-29 | Informações complementares |
| 2020-07-15 | Informações complementares |
| 2021-05-12 | Anúncio de adjudicação |
| 2022-11-10 | Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência |
| 2023-10-24 | Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência |
| 2023-10-24 | Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência |
| 2023-10-24 | Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência |
| 2024-04-02 | Anúncio de adjudicação |
| 2024-04-03 | Anúncio de adjudicação |
| 2024-10-07 | Anúncio de adjudicação |
| 2024-11-14 | Anúncio de adjudicação |
| 2024-12-09 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-01-23 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-10-21 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-11-17 | Anúncio de adjudicação |
| 2025-12-04 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-01-09 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-01-21 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-01-21 | Anúncio de adjudicação |
Anúncio de concurso (2020-04-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Obras de sinalização ferroviária
Número de referência: 5010042982
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Obras de sinalização ferroviária 📦
Código CPV adicional: Obras de sinalização ferroviária 📦
Local de actuação
Região NUTS: Continente 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-04-24 📅
Prazo de apresentação: 2020-06-30 📅
Data de publicação: 2020-04-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 083-197391
Número JO-S: 83
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 53 568 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 1 — Linha de Cascais
Número do lote: 1
Valor estimado sem IVA: 30 136 000 EUR 💰
Duração: 156 meses
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte - vinte.
Designação do lote: Lote 2 — Troço Meleças/Caldas da Rainha
Número do lote: 2
Valor estimado sem IVA: 12 266 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 3 — Terminal de mercadorias da Bobadela + estação de Lisboa — Santa Apolónia
Número do lote: 3
Valor estimado sem IVA: 11 166 000 EUR 💰
Local de actuação
Local principal ou local de actuação:
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2020-07-01 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta
Preço (ponderação): cinquenta
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 083-197391 (2020-04-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Obras de sinalização ferroviária
Número de referência: 5010042982
Breve descrição:
Conceção, fornecimento, montagem e manutenção dos sistemas de sinalização e ETCS (European Train Control System) a instalar na linha de Cascais; linha do Oeste: troço Meleças/Caldas da Rainha; linha do Norte: terminal de mercadorias da Bobadela; linha do Norte: estação de Lisboa — Santa Apolónia.
Mostrar mais
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Obras de sinalização ferroviária 📦
Código CPV adicional: Obras de sinalização ferroviária 📦
Local de actuação
Região NUTS: Continente 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-04-24 📅
Prazo de apresentação: 2020-06-30 📅
Data de publicação: 2020-04-28 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 083-197391
Número JO-S: 83
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 53 568 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 1 — Linha de Cascais
Número do lote: 1
Valor estimado sem IVA: 30 136 000 EUR 💰
Duração: 156 meses
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte - vinte.
Designação do lote: Lote 2 — Troço Meleças/Caldas da Rainha
Número do lote: 2
Valor estimado sem IVA: 12 266 000 EUR 💰
Designação do lote: Lote 3 — Terminal de mercadorias da Bobadela + estação de Lisboa — Santa Apolónia
Número do lote: 3
Valor estimado sem IVA: 11 166 000 EUR 💰
Local de actuação
Local principal ou local de actuação:
Cascais.
Troço Meleças/Caldas da Rainha.
Terminal de mercadorias da Bobadela + estação de Lisboa — Santa Apolónia.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2020-07-01 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta
Preço (ponderação): cinquenta
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 083-197391 (2020-04-24)
Informações complementares (2020-05-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2020-05-22 📅
Prazo de apresentação: 2020-07-14 📅
Data de publicação: 2020-05-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 101-244802
Refere-se ao anúncio: 2020/S 083-197391
Número JO-S: 101
Fonte: OJS 2020/S 101-244802 (2020-05-22)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Conceção, fornecimento, montagem e manutenção dos sistemas de sinalização e ETCS (European Train Control System) a instalar na linha de Cascais; linha do Oeste: troço Meleças-Caldas da Rainha; linha do Norte: terminal de mercadorias da Bobadela; linha do Norte: estação de Lisboa — Santa Apolónia.
Mostrar mais
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2020-05-22 📅
Prazo de apresentação: 2020-07-14 📅
Data de publicação: 2020-05-26 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 101-244802
Refere-se ao anúncio: 2020/S 083-197391
Número JO-S: 101
Fonte: OJS 2020/S 101-244802 (2020-05-22)
Informações complementares (2020-06-25)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Referência
Datas
Data de envio: 2020-06-25 📅
Prazo de apresentação: 2020-07-28 📅
Data de publicação: 2020-06-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 123-302374
Número JO-S: 123
Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras Correio
Fonte: OJS 2020/S 123-302374 (2020-06-25)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Conceção, fornecimento, montagem e manutenção dos sistemas de sinalização e ETCS (European TrainControl System) a instalar na linha de Cascais; linha do Oeste: troço Meleças-Caldas da Rainha; linha do Norte: terminal de mercadorias da Bobadela; linha do Norte: estação de Lisboa-Santa Apolónia.
Mostrar mais
Referência
Datas
Data de envio: 2020-06-25 📅
Prazo de apresentação: 2020-07-28 📅
Data de publicação: 2020-06-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 123-302374
Número JO-S: 123
Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras Correio
Fonte: OJS 2020/S 123-302374 (2020-06-25)
Informações complementares (2020-06-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Referência
Datas
Data de envio: 2020-06-29 📅
Prazo de apresentação: 2020-07-29 📅
Data de publicação: 2020-07-01 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 125-307033
Número JO-S: 125
Fonte: OJS 2020/S 125-307033 (2020-06-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Conceção, fornecimento, montagem e manutenção dos sistemas de sinalização e ETCS (European Train Control System) a instalar na linha de Cascais; linha do Oeste: troço Meleças-Caldas da Rainha; linha do Norte: terminal de mercadorias da Bobadela; linha do Norte: estação de Lisboa-Santa Apolónia.
Mostrar mais
Referência
Datas
Data de envio: 2020-06-29 📅
Prazo de apresentação: 2020-07-29 📅
Data de publicação: 2020-07-01 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 125-307033
Número JO-S: 125
Fonte: OJS 2020/S 125-307033 (2020-06-29)
Informações complementares (2020-07-15)
Referência
Datas
Data de envio: 2020-07-15 📅
Prazo de apresentação: 2020-08-26 📅
Data de publicação: 2020-07-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 137-337848
Número JO-S: 137
Fonte: OJS 2020/S 137-337848 (2020-07-15)
Referência
Datas
Data de envio: 2020-07-15 📅
Prazo de apresentação: 2020-08-26 📅
Data de publicação: 2020-07-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 137-337848
Número JO-S: 137
Fonte: OJS 2020/S 137-337848 (2020-07-15)
Anúncio de adjudicação (2021-05-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2021-05-12 📅
Data de publicação: 2021-05-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 094-248371
Número JO-S: 94
Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: 5010042982: sinalização & ETCS. conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 1
Breve descrição:
Designação do lote: 5010042982. sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 2
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Lote 2: Linha do Oeste troço Mira Sintra-Meleças/Caldas da Rainha = POCI-04-2958-FEDER-000002: Linha do Oeste: modernização do troço Meleças-Caldas da Rainha (Compete).
Designação do lote: 5010042982: sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 3
Local de actuação
Local principal ou local de actuação:
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-05-04 📅
Nome: Thales Portugal, S. A.
Número de registo nacional: 507775597
Cidade postal: Paço de Arcos
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: SISINT — Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Lda.
Número de registo nacional: 506596966
Cidade postal: Vila Nova de Gaia
País: Área Metropolitana do Porto 🏙️
Valor total do procedimento: 23195070.87 EUR 💰
11530041.10 EUR 💰
10556700.26 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 2
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2021/S 094-248371 (2021-05-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Conceção, fornecimento, montagem e manutenção dos sistemas de sinalização e ETCS (European Train Control System) a instalar em vários troços da RFN.
Valor total do procedimento: 53 568 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2021-05-12 📅
Data de publicação: 2021-05-17 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 094-248371
Número JO-S: 94
Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: 5010042982: sinalização & ETCS. conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 1
Breve descrição:
Conceção, fornecimento, montagem e manutenção dos sistemas de sinalização e ETCS (European Train Control System).
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Lote 1: Linha de Cascais = POSEUR-01-1407-FC-000058: modernização da Linha de Cascais (POSEUR).
Designação do lote: 5010042982. sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 2
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Lote 2: Linha do Oeste troço Mira Sintra-Meleças/Caldas da Rainha = POCI-04-2958-FEDER-000002: Linha do Oeste: modernização do troço Meleças-Caldas da Rainha (Compete).
Designação do lote: 5010042982: sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 3
Local de actuação
Local principal ou local de actuação:
Linha de Cascais.
Linha do Oeste troço Mira Sintra-Meleças/Caldas da Rainha.
Linha do Norte: Terminal de Mercadorias da Bobadela e estação de Lisboa «Santa Apolónia».
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-05-04 📅
Nome: Thales Portugal, S. A.
Número de registo nacional: 507775597
Cidade postal: Paço de Arcos
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: SISINT — Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Lda.
Número de registo nacional: 506596966
Cidade postal: Vila Nova de Gaia
País: Área Metropolitana do Porto 🏙️
Valor total do procedimento: 23195070.87 EUR 💰
11530041.10 EUR 💰
10556700.26 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 2
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2021/S 094-248371 (2021-05-12)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-11-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 10556700.26 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-11-10 📅
Data de publicação: 2022-11-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 220-632900
Refere-se ao anúncio: 2021/S 094-248371
Número JO-S: 220
Objecto
Âmbito do concurso
Duração: 4124 dias
Adjudicação do contrato
Nome: SISINT — Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Lda
Fonte: OJS 2022/S 220-632900 (2022-11-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 10556700.26 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-11-10 📅
Data de publicação: 2022-11-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 220-632900
Refere-se ao anúncio: 2021/S 094-248371
Número JO-S: 220
Objecto
Âmbito do concurso
Duração: 4124 dias
Adjudicação do contrato
Nome: SISINT — Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Lda
Fonte: OJS 2022/S 220-632900 (2022-11-10)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 10556700.26 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-24 📅
Data de publicação: 2023-10-27 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 208-650944
Número JO-S: 208
Fonte: OJS 2023/S 208-650944 (2023-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 10556700.26 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-24 📅
Data de publicação: 2023-10-27 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 208-650944
Número JO-S: 208
Fonte: OJS 2023/S 208-650944 (2023-10-24)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 11530041.10 EUR 💰
Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 208-651235
Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: 5010042982: sinalização & ETCS. conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN) - Lote 2
Duração: 4369 dias
Fonte: OJS 2023/S 208-651235 (2023-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 11530041.10 EUR 💰
Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 208-651235
Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: 5010042982: sinalização & ETCS. conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN) - Lote 2
Duração: 4369 dias
Fonte: OJS 2023/S 208-651235 (2023-10-24)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 23195070.87 EUR 💰
Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 208-656471
Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: 5010042982: sinalização & ETCS. conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN) - Lote 1
Duração: 4719 dias
Fonte: OJS 2023/S 208-656471 (2023-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 23195070.87 EUR 💰
Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 208-656471
Objecto
Âmbito do concurso
Designação do lote: 5010042982: sinalização & ETCS. conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN) - Lote 1
Duração: 4719 dias
Fonte: OJS 2023/S 208-656471 (2023-10-24)
Anúncio de adjudicação (2024-04-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010042982 - Sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN) (3 Lotes)
Número de referência:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Obras de sinalização ferroviária 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 24128220.57 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Lote 1: Linha de Cascais = POSEUR-01-1407-FC-000058: modernização da Linha de Cascais (POSEUR).
Outras restrições relativas ao local de execução dos trabalhos: Em qualquer lugar do país em causa
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010042982: sinalização & ETCS. conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 1
Descrição do concurso:
Local principal ou local de actuação: Linha de Cascais.
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Duração: 4823 dias
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2021-05-04 📅
Título: 5010042982: sinalização & ETCS: SINALIZAÇÃO & ETCS - CONCEÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO (VÁRIOS TROÇOS DA RFN) - LOTE 1 - LINHA DE CASCAIS
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 23195070.87 EUR 💰
Identificador da proposta:
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome da parte ofertante: Consórcio GTSPT / SISINT
Nome e endereço do contratante
Nome: GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A (anteriormente designada THALES PORTUGAL, S.A.)
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua Calvet Magalhães, n.º 245
Código postal: 2770-153
Cidade postal: Paço de Arcos
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: thales.portugal@thalesgroup.com 📧
Telefone: +351 21248484877 📞
URL: https://www.thalesgroup.com/en/europe/portugal/thales-portugal-9 🌏
Nome: SISINT — Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Lda.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua Murracesses, 550, Grijó
Código postal: 4416-901
Cidade postal: Vila Nova de Gaia
Região: Área Metropolitana do Porto 🏙️
Correio electrónico: sisint@sisint.pt 📧
Telefone: +351 227 418 810 📞
URL: https://www.sisint.pt/ 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11001362 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 067-199459 (2024-04-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010042982 - Sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN) (3 Lotes)
Número de referência:
5010042982
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Obras de sinalização ferroviária 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 24128220.57 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Lote 1: Linha de Cascais = POSEUR-01-1407-FC-000058: modernização da Linha de Cascais (POSEUR).
Outras restrições relativas ao local de execução dos trabalhos: Em qualquer lugar do país em causa
Descrição
Identificador interno:
5010042982 - Lote 1
Título: 5010042982: sinalização & ETCS. conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 1
Descrição do concurso:
Conceção, fornecimento, montagem e manutenção dos sistemas de sinalização e ETCS (European Train Control System).
Produtos/serviços adicionais: Obras de sinalização ferroviária
📦
Local principal ou local de actuação: Linha de Cascais.
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Duração: 4823 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0001
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0001
Número do contrato:
5010042982/DEM/2021 - Lote 1
Data de celebração do contrato: 2021-05-04 📅
Título: 5010042982: sinalização & ETCS: SINALIZAÇÃO & ETCS - CONCEÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO (VÁRIOS TROÇOS DA RFN) - LOTE 1 - LINHA DE CASCAIS
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 23195070.87 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora Lote 1 / Consórcio GTSPT-SISINT
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0001
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome da parte ofertante: Consórcio GTSPT / SISINT
Nome e endereço do contratante
Nome: GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A (anteriormente designada THALES PORTUGAL, S.A.)
Número de registo nacional:
507775597
Endereço postal: Rua Calvet Magalhães, n.º 245
Código postal: 2770-153
Cidade postal: Paço de Arcos
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: thales.portugal@thalesgroup.com 📧
Telefone: +351 21248484877 📞
URL: https://www.thalesgroup.com/en/europe/portugal/thales-portugal-9 🌏
Nome: SISINT — Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Lda.
Número de registo nacional:
506596966
Endereço postal: Rua Murracesses, 550, Grijó
Código postal: 4416-901
Cidade postal: Vila Nova de Gaia
Região: Área Metropolitana do Porto 🏙️
Correio electrónico: sisint@sisint.pt 📧
Telefone: +351 227 418 810 📞
URL: https://www.sisint.pt/ 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11001362 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 1, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimos deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 1.155.933,07€; Decréscimos deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 222.783,37€; Prorrogação de prazo de 104 dias.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-04-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010042982: sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN)
Valor total do contrato (sem IVA): 12571328.75 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Lote 2: Linha do Oeste troço Mira Sintra-Meleças/Caldas da Rainha = POCI-04-2958-FEDER-000002: Linha do Oeste: modernização do troço Meleças-Caldas da Rainha (Compete).
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010042982. sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 2
Local principal ou local de actuação: Linha do Oeste troço Mira Sintra-Meleças/Caldas da Rainha.
Duração: 4742 dias
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
EMPREITADA DENOMINADA “SINALIZAÇÃO & ETCS - CONCEÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO (VÁRIOS TROÇOS DA RFN) - LOTE 2 - LINHA DO OESTE TROÇO MIRA SINTRA-MELEÇAS / CALDAS DA RAINHA”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 11530041.1 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Nome: GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A (anteriormente designada Thales Portugal, S. A.)
Telefone: +351 212484849 📞
URL: https://www.thalesgroup.com/en/countries/europe/portugal 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11001366 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 2
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 068-202409 (2024-04-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010042982: sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN)
Valor total do contrato (sem IVA): 12571328.75 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Lote 2: Linha do Oeste troço Mira Sintra-Meleças/Caldas da Rainha = POCI-04-2958-FEDER-000002: Linha do Oeste: modernização do troço Meleças-Caldas da Rainha (Compete).
Descrição
Identificador interno:
5010042982 - Lote 2
Título: 5010042982. sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 2
Local principal ou local de actuação: Linha do Oeste troço Mira Sintra-Meleças/Caldas da Rainha.
Duração: 4742 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0002
Adjudicação do contrato
LOT-0002
Número do contrato:
5010042982/DEM/2021 - Lote 2
EMPREITADA DENOMINADA “SINALIZAÇÃO & ETCS - CONCEÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO (VÁRIOS TROÇOS DA RFN) - LOTE 2 - LINHA DO OESTE TROÇO MIRA SINTRA-MELEÇAS / CALDAS DA RAINHA”
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 11530041.1 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 2: Consórcio GTSPT/SISINT
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0002
Nome e endereço do contratante
Nome: GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A (anteriormente designada Thales Portugal, S. A.)
Telefone: +351 212484849 📞
URL: https://www.thalesgroup.com/en/countries/europe/portugal 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
1.º ADICIONAL N.º 11001366 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 2
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 1, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimos deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 1.094.652,76€; Decréscimos deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 53.365,11€; Prorrogação de prazo de 373 dias.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-10-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8282386.86 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Título: 5010042982: sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 3
Duração: 4565 dias
Título
Número de identificação do lote:
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010042982: sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN) -- LOTE 3 - LINHA DO NORTE: TERMINAL DE MERCADORIAS DA BOBADELA E ESTAÇÃO DE LISBOA SANTA APOLÓNIA.
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8282386.86 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Nome e endereço do contratante
Nome: HITACHI RAIL GTS PORTUGAL, S.A (anteriormente designada GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A., que também se designou THALES PORTUGAL, S.A)
Endereço postal: Rua Calvet Magalhães, nº 245
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
URL: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001724 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 3
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 197-609848 (2024-10-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 8282386.86 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
5010042982 - lote 3
Título: 5010042982: sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN): lote 3
Duração: 4565 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0003
Adjudicação do contrato
LOT-0003
Número do contrato:
5010042982 - Lote 3
5010042982: sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN) -- LOTE 3 - LINHA DO NORTE: TERMINAL DE MERCADORIAS DA BOBADELA E ESTAÇÃO DE LISBOA SANTA APOLÓNIA.
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 8282386.86 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora lote 3
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0003
Nome e endereço do contratante
Nome: HITACHI RAIL GTS PORTUGAL, S.A (anteriormente designada GTSPT - GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A., que também se designou THALES PORTUGAL, S.A)
Endereço postal: Rua Calvet Magalhães, nº 245
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
URL: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001724 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 3
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 2, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados, bem como a prorrogação legal de prazo de 441 dias. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA):258.357,84€.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-11-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9054705.7 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9054705.7 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª APOSTILHA N.º 11001780 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 3
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 224-702674 (2024-11-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9054705.7 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9054705.7 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª APOSTILHA N.º 11001780 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 3
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto a compensação financeira devido aos encargos extraordinários decorrente da prorrogação legal do prazo da empreitada, em 441 dias, relativas à componente investimento, enquadrando-se a mesma na versão do CCP republicada pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho e tendo ainda em consideração as alterações relativas a modificação de contratos e suas consequências resultantes da entrada em vigor da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 772.318,84 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-12-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 28363837.93 EUR 💰
Descrição
Duração: 5177 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 28363837.93 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Nome: HITACHI RAIL GTS PORTUGAL , S.A. (anteriormente designada por GTSPT – GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A.
Telefone: +351 212484848 📞
URL: https://www.thalesgroup.com 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001820 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 240-752375 (2024-12-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 28363837.93 EUR 💰
Descrição
Duração: 5177 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 28363837.93 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Nome: HITACHI RAIL GTS PORTUGAL , S.A. (anteriormente designada por GTSPT – GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS PORTUGAL, S.A.
Telefone: +351 212484848 📞
URL: https://www.thalesgroup.com 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001820 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalho n.º 3, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados, bem como prorrogar o prazo do contrato de acordo com o estipulado na Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 6.835.058,83 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 2.599.441,47 €; Prorrogação de prazo de 354 dias.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-01-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 29285102.6 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 28363837.93 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1º APOSTILHA N.º 11001779 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 018-054320 (2025-01-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 29285102.6 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 28363837.93 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1º APOSTILHA N.º 11001779 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto fixar o valor da indemnização para reposição do equilíbrio financeiro do contrato por agravamento dos custos de realização da obra, decorrente da prorrogação legal do prazo da empreitada, aprovada pelo Conselho de Administração de 14/11/2024, conforme Mapa Indemnizatório anexo à presente Apostilha, que dela faz parte integrante. Valor da Apostilha: 921.264,67 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-10-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 29845732.41 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Grande Lisboa 🏙️
Duração: 5613 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 29845732.41 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002153 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 203-694510 (2025-10-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 29845732.41 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Grande Lisboa 🏙️
Duração: 5613 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 29845732.41 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002153 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 4, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 631.288,30 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -70.658,49€.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-11-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 10869949.04 EUR 💰
Descrição
Duração: 4930 dias
Adjudicação do contrato
Título: 5010042982: sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN) - LOTE 3 - LINHA DO NORTE: TERMINAL DE MERCADORIAS DA BOBADELA E ESTAÇÃO DE LISBOA SANTA APOLÓNIA.
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 10869949.04 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002256 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 3
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 223-767123 (2025-11-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 10869949.04 EUR 💰
Descrição
Duração: 4930 dias
Adjudicação do contrato
Título: 5010042982: sinalização & ETCS: conceção, fornecimento, montagem e manutenção (vários troços da RFN) - LOTE 3 - LINHA DO NORTE: TERMINAL DE MERCADORIAS DA BOBADELA E ESTAÇÃO DE LISBOA SANTA APOLÓNIA.
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 10869949.04 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3º ADICIONAL N.º 11002256 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 3
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 3, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 2.360.354,50 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 545.111,16 €; Prorrogação de prazo de 365 dias.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-12-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 12590511.4 EUR 💰
Descrição
Duração: 5670 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 12590511.4 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001766 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 2
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 236-814252 (2025-12-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 12590511.4 EUR 💰
Descrição
Duração: 5670 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 12590511.4 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001766 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 2
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa de Trabalhos nº 3, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados, bem como prorrogar o prazo do contrato nos termos da Cláusula Terceira. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 41.696,78 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): - 22.514,13 €. Prorrogação do prazo de 928 dias.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-01-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31074305.67 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31074305.67 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª APOSTILHA N.º 11002304 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 007-016959 (2026-01-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 31074305.67 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 31074305.67 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª APOSTILHA N.º 11002304 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - LOTE 1
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto fixar o valor a ser pago a título de indemnização para reposição do equilíbrio financeiro do contrato, associado ao agravamento dos custos de realização da obra decorrente da 3ª prorrogação legal do prazo de 436 dias da componente de investimento, aprovada por deliberação do Conselho de Administração de 24/09/2025. Valor da Apostilha 1.228.573,26 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-01-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 11862111.5 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 11862111.5 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª APOSTILHA N.º 11002446 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 3
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 016-050851 (2026-01-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 11862111.5 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Número do contrato:
5010042982/DEM/2021 - Lote 3
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 11862111.5 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª APOSTILHA N.º 11002446 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 3
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto fixar o valor a ser pago a título de indemnização para reposição do equilíbrio financeiro do contrato, associado ao agravamento dos custos de realização da obra decorrente da prorrogação legal do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias das componentes de investimento e manutenção, aprovada por deliberação do Conselho de Administração de 06/11/2025.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-01-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 14305942.56 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 14305942.56 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001766 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 2
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 016-051296 (2026-01-21)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 14305942.56 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 14305942.56 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2º ADICIONAL N.º 11001766 AO CONTRATO N.º 5010042982/DEM/2021 - Lote 2
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto fixar o valor a ser pago a título de indemnização para reposição do equilíbrio financeiro do contrato, associado ao agravamento dos custos de realização da obra decorrente da prorrogação legal do prazo de 928 (novecentos e vinte e oito) dias das componentes de investimento e manutenção, aprovada por deliberação do Conselho de Administração de 06/11/2025.
Mostrar mais
Novas aquisições em categorias conexas 🆕