Modernização do troço Torres Vedras (incl.)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste
Infraestruturas de Portugal, S. A.
Modernização do troço Torres Vedras (incl.)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2021-01-06. O concurso foi publicado em 2020-10-08.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
- • CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.
- • CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. (CONVENSA)
- • CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. (CONVENSA)
- • FCC CONSTRUCCION, S.A.
- • FCC CONSTRUCCION, S.A. (incorporou a sociedade RAMALHO ROSA COBETAR, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.)
- • RAMALHO ROSA COBETAR, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.
Histórico de aquisições
Anúncio de concurso (2020-10-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 10000020
Breve descrição: Modernização do troço Torres Vedras (incl.)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste.
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Região de Leiria 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-10-08 📅
Prazo de apresentação: 2021-01-06 📅
Data de publicação: 2020-10-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 199-483483
Número JO-S: 199
Informações adicionais
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 40 000 000 EUR 💰
Breve descrição: Modernização do troço Torres Vedras (incl.)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste
Valor estimado sem IVA: 40 000 000 EUR 💰
Duração: 660 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte-vinte.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Lisboa/Leiria.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2021-01-07 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Programa de trabalhos
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta por cento
Preço (ponderação): cinquenta por cento
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Informações adicionais
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 199-483483 (2020-10-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 10000020
Breve descrição: Modernização do troço Torres Vedras (incl.)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste.
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Região de Leiria 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-10-08 📅
Prazo de apresentação: 2021-01-06 📅
Data de publicação: 2020-10-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 199-483483
Número JO-S: 199
Informações adicionais
Alvará ou título de registo emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., contendo as seguintes habilitações:
i. Subcategoria 2.
ii. Subcategorias 1.
iii. Subcategorias 1.
iv. Subcategorias 1.
v. Subcategorias 2.
Mostrar mais
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 40 000 000 EUR 💰
Breve descrição: Modernização do troço Torres Vedras (incl.)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste
Valor estimado sem IVA: 40 000 000 EUR 💰
Duração: 660 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte-vinte.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Lisboa/Leiria.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2021-01-07 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Programa de trabalhos
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta por cento
Preço (ponderação): cinquenta por cento
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Informações adicionais
Alvará ou título de registo emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., contendo as seguintes habilitações:
i. Subcategoria 2.
ii. Subcategorias 1.
iii. Subcategorias 1.
iv. Subcategorias 1.
v. Subcategorias 2.
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 199-483483 (2020-10-08)
Informações complementares (2021-01-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2021-01-06 📅
Prazo de apresentação: 2021-02-08 📅
Data de publicação: 2021-01-11 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 006-010110
Refere-se ao anúncio: 2020/S 199-483483
Número JO-S: 6
Fonte: OJS 2021/S 006-010110 (2021-01-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Modernização do troço Torres Vedras (inclusive)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste.
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Referência
Datas
Data de envio: 2021-01-06 📅
Prazo de apresentação: 2021-02-08 📅
Data de publicação: 2021-01-11 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 006-010110
Refere-se ao anúncio: 2020/S 199-483483
Número JO-S: 6
Fonte: OJS 2021/S 006-010110 (2021-01-06)
Informações complementares (2021-02-05)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-02-05 📅
Prazo de apresentação: 2021-02-22 📅
Data de publicação: 2021-02-10 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 028-070264
Número JO-S: 28
Fonte: OJS 2021/S 028-070264 (2021-02-05)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-02-05 📅
Prazo de apresentação: 2021-02-22 📅
Data de publicação: 2021-02-10 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 028-070264
Número JO-S: 28
Fonte: OJS 2021/S 028-070264 (2021-02-05)
Informações complementares (2021-02-10)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-02-10 📅
Prazo de apresentação: 2021-02-23 📅
Data de publicação: 2021-02-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 031-078308
Número JO-S: 31
Fonte: OJS 2021/S 031-078308 (2021-02-10)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-02-10 📅
Prazo de apresentação: 2021-02-23 📅
Data de publicação: 2021-02-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 031-078308
Número JO-S: 31
Fonte: OJS 2021/S 031-078308 (2021-02-10)
Informações complementares (2021-02-19)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-02-19 📅
Prazo de apresentação: 2021-03-01 📅
Data de publicação: 2021-02-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 038-096109
Número JO-S: 38
Fonte: OJS 2021/S 038-096109 (2021-02-19)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-02-19 📅
Prazo de apresentação: 2021-03-01 📅
Data de publicação: 2021-02-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 038-096109
Número JO-S: 38
Fonte: OJS 2021/S 038-096109 (2021-02-19)
Informações complementares (2021-03-01)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-03-01 📅
Prazo de apresentação: 2021-03-08 📅
Data de publicação: 2021-03-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 045-113719
Número JO-S: 45
Fonte: OJS 2021/S 045-113719 (2021-03-01)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-03-01 📅
Prazo de apresentação: 2021-03-08 📅
Data de publicação: 2021-03-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 045-113719
Número JO-S: 45
Fonte: OJS 2021/S 045-113719 (2021-03-01)
Informações complementares (2021-03-05)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-03-05 📅
Prazo de apresentação: 2021-04-26 📅
Data de publicação: 2021-03-10 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 048-121677
Número JO-S: 48
Fonte: OJS 2021/S 048-121677 (2021-03-05)
Referência
Datas
Data de envio: 2021-03-05 📅
Prazo de apresentação: 2021-04-26 📅
Data de publicação: 2021-03-10 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 048-121677
Número JO-S: 48
Fonte: OJS 2021/S 048-121677 (2021-03-05)
Anúncio de adjudicação (2021-12-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 40 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2021-12-10 📅
Data de publicação: 2021-12-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 243-641976
Número JO-S: 243
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: POCI-04-2958-FEEDER-000002 - Linha do Oeste - Modernização do Troço Meleças - Caldas da Rainha.
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-11-26 📅
Nome: Ramalho rosa cobetar, sociedade de construções, s.a.
Número de registo nacional: 500226504
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Fcc construccion, s.a.
Número de registo nacional: A-28/854727
Cidade postal: Barcelona
País: Espanha 🇪🇸
Barcelona 🏙️
Nome: Contratas y ventas, s.a.u. (convensa)
Número de registo nacional: A33014218
Cidade postal: Oviedo
País: Asturias 🏙️
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 4
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2021/S 243-641976 (2021-12-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 40 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2021-12-10 📅
Data de publicação: 2021-12-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 243-641976
Número JO-S: 243
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: POCI-04-2958-FEEDER-000002 - Linha do Oeste - Modernização do Troço Meleças - Caldas da Rainha.
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-11-26 📅
Nome: Ramalho rosa cobetar, sociedade de construções, s.a.
Número de registo nacional: 500226504
Cidade postal: Lisboa
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Fcc construccion, s.a.
Número de registo nacional: A-28/854727
Cidade postal: Barcelona
País: Espanha 🇪🇸
Barcelona 🏙️
Nome: Contratas y ventas, s.a.u. (convensa)
Número de registo nacional: A33014218
Cidade postal: Oviedo
País: Asturias 🏙️
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 4
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2021/S 243-641976 (2021-12-10)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-04-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-13 📅
Data de publicação: 2023-04-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 076-227544
Refere-se ao anúncio: 2021/S 243-641976
Número JO-S: 76
Fonte: OJS 2023/S 076-227544 (2023-04-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-13 📅
Data de publicação: 2023-04-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 076-227544
Refere-se ao anúncio: 2021/S 243-641976
Número JO-S: 76
Fonte: OJS 2023/S 076-227544 (2023-04-13)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-08-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-11 📅
Data de publicação: 2023-08-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 156-498461
Número JO-S: 156
Fonte: OJS 2023/S 156-498461 (2023-08-11)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-11 📅
Data de publicação: 2023-08-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 156-498461
Número JO-S: 156
Fonte: OJS 2023/S 156-498461 (2023-08-11)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-12-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-14 📅
Data de publicação: 2023-12-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 244-767627
Número JO-S: 244
Fonte: OJS 2023/S 244-767627 (2023-12-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-14 📅
Data de publicação: 2023-12-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 244-767627
Número JO-S: 244
Fonte: OJS 2023/S 244-767627 (2023-12-14)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-12-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-19 📅
Data de publicação: 2023-12-22 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 247-781245
Número JO-S: 247
Fonte: OJS 2023/S 247-781245 (2023-12-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-19 📅
Data de publicação: 2023-12-22 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 247-781245
Número JO-S: 247
Fonte: OJS 2023/S 247-781245 (2023-12-19)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-12-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 247-782321
Fonte: OJS 2023/S 247-782321 (2023-12-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 38 388 338 EUR 💰
Referência
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 247-782321
Fonte: OJS 2023/S 247-782321 (2023-12-19)
Anúncio de adjudicação (2024-04-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10000020 - Modernização do troço Torres Vedras (incl.)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste
Número de referência:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 39616042.56 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: POCI-04-2958-FEEDER-000002 - Linha do Oeste - Modernização do Troço Meleças - Caldas da Rainha.
Descrição
Identificador interno:
Descrição do concurso: Modernização do troço Torres Vedras (incl.)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Duração: 773 dias
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2021-11-26 📅
Título: 10000020 - MODERNIZAÇÃO DO TROÇO TORRES VEDRAS (INCL.) CALDAS DA RAINHA, DA LINHA DO OESTE
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 38 388 338 EUR 💰
Identificador da proposta:
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome da parte ofertante: Consórcio FCC CONSTRUCCIÓN / CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.
Nome e endereço do contratante
Nome: FCC CONSTRUCCION, S.A. (incorporou a sociedade RAMALHO ROSA COBETAR, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.)
Número de registo nacional:
Endereço postal: Calle Balmes, n.º 36
Código postal: 08007
Cidade postal: Barcelona
Região: Barcelona 🏙️
País: Espanha 🇪🇸
Correio electrónico: ofertasfccco@fcc.es 📧
Telefone: +351 214 147 500 📞
URL: http://www.fccco.es 🌏
Nome: Contratas y ventas, s.a.u. (convensa)
Número de registo nacional:
Endereço postal: Avenida Santander, n.º 3, 1.º Andar
Código postal: 33001
Cidade postal: Oviedo
Região: Asturias 🏙️
Correio electrónico: jmorenos@fcc.es 📧
Telefone: +34 917 572 984 📞
URL: http://www.convensa.es 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
4.º ADICIONAL N.º 11001465 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 082-248094 (2024-04-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 10000020 - Modernização do troço Torres Vedras (incl.)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste
Número de referência:
10000020
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 39616042.56 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: POCI-04-2958-FEEDER-000002 - Linha do Oeste - Modernização do Troço Meleças - Caldas da Rainha.
Descrição
Identificador interno:
10000020
Descrição do concurso: Modernização do troço Torres Vedras (incl.)-Caldas da Rainha, da Linha do Oeste
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Duração: 773 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
10000020/DEM/2021
Data de celebração do contrato: 2021-11-26 📅
Título: 10000020 - MODERNIZAÇÃO DO TROÇO TORRES VEDRAS (INCL.) CALDAS DA RAINHA, DA LINHA DO OESTE
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 38 388 338 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora Consórcio FCC CONSTRUCCIÓN / CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome da parte ofertante: Consórcio FCC CONSTRUCCIÓN / CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.
Nome e endereço do contratante
Nome: FCC CONSTRUCCION, S.A. (incorporou a sociedade RAMALHO ROSA COBETAR, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.)
Número de registo nacional:
A-28/854727
Endereço postal: Calle Balmes, n.º 36
Código postal: 08007
Cidade postal: Barcelona
Região: Barcelona 🏙️
País: Espanha 🇪🇸
Correio electrónico: ofertasfccco@fcc.es 📧
Telefone: +351 214 147 500 📞
URL: http://www.fccco.es 🌏
Nome: Contratas y ventas, s.a.u. (convensa)
Número de registo nacional:
A33014218
Endereço postal: Avenida Santander, n.º 3, 1.º Andar
Código postal: 33001
Cidade postal: Oviedo
Região: Asturias 🏙️
Correio electrónico: jmorenos@fcc.es 📧
Telefone: +34 917 572 984 📞
URL: http://www.convensa.es 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
4.º ADICIONAL N.º 11001465 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 4, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 265 914,72 €; Prorrogação de prazo de 92 dias.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-12-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 39957010.2 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Região de Leiria 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 39957010.2 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
5.º ADICIONAL N.º 11001729 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 241-756475 (2024-12-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 39957010.2 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Região de Leiria 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 39957010.2 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
5.º ADICIONAL N.º 11001729 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 5, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 398.225,52€; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -57.257,88 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-01-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 40678317.75 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 40678317.75 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
6.º ADICIONAL N.º 11001857 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 014-040510 (2025-01-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 40678317.75 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 40678317.75 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
6.º ADICIONAL N.º 11001857 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 6, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados.
Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 794.561,06€; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -73.253,51€.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-02-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 40703780.84 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 40703780.84 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
7.º ADICIONAL N.º 11001965 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 040-128882 (2025-02-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 40703780.84 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 40703780.84 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
7.º ADICIONAL N.º 11001965 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 7, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 25.463,09 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-03-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 41508410.86 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 41508410.86 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
8.º ADICIONAL N.º 11001982 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 055-176387 (2025-03-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 41508410.86 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 41508410.86 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
8.º ADICIONAL N.º 11001982 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 8, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 854.912,76€; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -50.342,74 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-04-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 41689037.35 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Oeste 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 41689037.35 EUR 💰
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Região: Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
9.º ADICIONAL N.º 11002005 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 073-241159 (2025-04-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 41689037.35 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Oeste 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 41689037.35 EUR 💰
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Região: Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
9.º ADICIONAL N.º 11002005 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 9, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 551.674,98 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 371.048,49 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-06-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 41776104.75 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 41776104.75 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
10.º ADICIONAL N.º 11002113 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 123-424380 (2025-06-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 41776104.75 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 41776104.75 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
10.º ADICIONAL N.º 11002113 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos classificados como Outras Modificações Objetivas, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 10, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 121.211,07€; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -34.143,67€.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-09-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 41776104.75 EUR 💰
Descrição
Duração: 1176 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 41776104.75 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3.º ADENDA N.º 12000894 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 170-580627 (2025-09-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 41776104.75 EUR 💰
Descrição
Duração: 1176 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 41776104.75 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3.º ADENDA N.º 12000894 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo legal do contrato por um período adicional de 403 (quatrocentos e três) dias de calendário, com início a 10/08/2024 e transferindo a sua conclusão para o dia 16/09/2025; É também objeto da presente Adenda, aprovar o novo Plano de Trabalhos Modificado associado e respetivo Cronograma Financeiro, necessários para efeitos de regularização administrativa e financeira da empreitada.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-09-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 42598843.79 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 42598843.79 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
11.º ADICIONAL N.º 11002131 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 170-580718 (2025-09-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 42598843.79 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 42598843.79 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
11.º ADICIONAL N.º 11002131 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 11, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 822.739,04 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-10-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 42598843.79 EUR 💰
Descrição
Duração: 1282 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 42598843.79 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4.º ADENDA N.º 12000907 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 42598843.79 EUR 💰
Descrição
Duração: 1282 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 42598843.79 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4.º ADENDA N.º 12000907 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato desde 17/09/2025 por um período adicional de 106 (cento e seis) dias de calendário, transferindo a sua conclusão para o dia 31/12/2025.
Fonte: OJS 2025/S 191-650601 (2025-10-03)
Anúncio de adjudicação (2025-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 44010681.18 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 44010681.18 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
12.º ADICIONAL N.º 11002200 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 207-710739 (2025-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 44010681.18 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 44010681.18 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
12.º ADICIONAL N.º 11002200 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 12, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 1.438.212,48€; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -26.375,09 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-10-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 44 773 338 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 44 773 338 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
13.º ADICIONAL N.º 11002227 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 210-723410 (2025-10-29)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 44 773 338 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 44 773 338 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
13.º ADICIONAL N.º 11002227 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 13, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 762.656,82 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-01-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 44982144.7 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 44982144.7 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
14.º ADICIONAL N.º 11002414 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 004-007705 (2026-01-05)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 44982144.7 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 44982144.7 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
14.º ADICIONAL N.º 11002414 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 14, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 208.735,94 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-01-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 44982144.7 EUR 💰
Descrição
Duração: 1602 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 44982144.7 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
5.ª ADENDA N.º 12001168 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 014-044390 (2026-01-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 44982144.7 EUR 💰
Descrição
Duração: 1602 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 44982144.7 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
5.ª ADENDA N.º 12001168 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato a partir de 01/01/2026 por um período adicional de 320 (trezentos e vinte) dias de calendário, transferindo a sua conclusão para o dia 16/11/2026, assim como aprovar o Plano de Trabalhos e o respetivo Plano de Pagamentos ajustado à presente prorrogação de prazo, bem como corrigir a data de referência (para a revisão de preços) das rubricas F-07.01.99.17 e F-07.01.99.18, constantes do RT 073 incluído no Mapa de Trabalhos nº 12 do 12º Adicional, passando a considerar-se a data de 27/06/2023, por substituição da data de 27/06/2025 que constava do referido adicional assinado.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-03-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 45296714.32 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 45296714.32 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
15.º ADICIONAL N.º 11002494 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 044-150194 (2026-03-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 45296714.32 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 45296714.32 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
15.º ADICIONAL N.º 11002494 AO CONTRATO N.º 10000020/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, fixando igualmente o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 15, que dele faz parte integrante, fixando os prazos de Garantia das rubricas nele estipulados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 317.468,73 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -2.899,11 €.
Mostrar mais
Novas aquisições em categorias conexas 🆕