Empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/fronteira, e construção civil do subtroço Évora-Évora Norte (e-contratos 5010033938)
Infraestruturas de Portugal, S. A.
Empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/fronteira, e construção civil do subtroço Évora-Évora Norte.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2020-08-25. O concurso foi publicado em 2020-06-26.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
- • Mota-Engil — Engenharia e Construção, S. A.
- • Mota-Engil — Railway Engineering, S. A.
- • SOMAFEL – ENGENHARIA E OBRAS FERROVIÁRIAS, S.A.
- • Somafel — Engenharia e Obras Ferroviárias, S. A.
- • Teixeira Duarte — Engenharia e Construções, S. A.
- • Alentejo › Alentejo Central
- • Alentejo › Alto Alentejo
- • Área Metropolitana de Lisboa › Área Metropolitana de Lisboa
Histórico de aquisições
Anúncio de concurso (2020-06-26)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 5010033938
Breve descrição:
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Alentejo Central 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-06-26 📅
Prazo de apresentação: 2020-08-25 📅
Data de publicação: 2020-06-30 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 124-304843
Número JO-S: 124
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 105 000 000 EUR 💰
Valor estimado sem IVA: 105 000 000 EUR 💰
Duração: 935 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte-vinte.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Évora e Portalegre.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2020-08-26 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia Técnica
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta por cento
Preço (ponderação): cinquenta por cento
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 124-304843 (2020-06-26)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 5010033938
Breve descrição:
Empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/fronteira, e construção civil do subtroço Évora-Évora Norte.
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Alentejo Central 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-06-26 📅
Prazo de apresentação: 2020-08-25 📅
Data de publicação: 2020-06-30 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 124-304843
Número JO-S: 124
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 105 000 000 EUR 💰
Valor estimado sem IVA: 105 000 000 EUR 💰
Duração: 935 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte-vinte.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Évora e Portalegre.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2020-08-26 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia Técnica
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta por cento
Preço (ponderação): cinquenta por cento
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 124-304843 (2020-06-26)
Informações complementares (2020-08-07)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2020-08-07 📅
Prazo de apresentação: 2020-09-15 📅
Data de publicação: 2020-08-12 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 155-380171
Refere-se ao anúncio: 2020/S 124-304843
Número JO-S: 155
Fonte: OJS 2020/S 155-380171 (2020-08-07)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2020-08-07 📅
Prazo de apresentação: 2020-09-15 📅
Data de publicação: 2020-08-12 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 155-380171
Refere-se ao anúncio: 2020/S 124-304843
Número JO-S: 155
Fonte: OJS 2020/S 155-380171 (2020-08-07)
Anúncio de adjudicação (2021-04-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 105 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Local de actuação
Região NUTS: Alto Alentejo 🏙️
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2021-04-20 📅
Data de publicação: 2021-04-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 079-204029
Número JO-S: 79
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: — 2014-PT-TM-0627-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia e estação técnica ao km 118 da Linha do Sul, — — 2016-PT-TMC-0059-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia: 2.a fase.
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-04-14 📅
Nome: Somafel — Engenharia e Obras Ferroviárias, S. A.
Número de registo nacional: 500272557
Cidade postal: Porto Salvo
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Teixeira Duarte — Engenharia e Construções, S. A.
Número de registo nacional: 500097488
Nome: Mota-Engil — Engenharia e Construção, S. A.
Número de registo nacional: 500197814
Cidade postal: Amarante
País: Tâmega e Sousa 🏙️
Nome: Mota-Engil — Railway Engineering, S. A.
Número de registo nacional: 514950994
Cidade postal: Linda-a-Velha
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 9
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2021/S 079-204029 (2021-04-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 105 000 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Local de actuação
Região NUTS: Alto Alentejo 🏙️
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2021-04-20 📅
Data de publicação: 2021-04-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 079-204029
Número JO-S: 79
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: — 2014-PT-TM-0627-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia e estação técnica ao km 118 da Linha do Sul, — — 2016-PT-TMC-0059-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia: 2.a fase.
— 2014-PT-TM-0627-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia e estação técnica ao km 118 da Linha do Sul, — — 2016-PT-TMC-0059-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia: 2.
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2021-04-14 📅
Nome: Somafel — Engenharia e Obras Ferroviárias, S. A.
Número de registo nacional: 500272557
Cidade postal: Porto Salvo
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Teixeira Duarte — Engenharia e Construções, S. A.
Número de registo nacional: 500097488
Nome: Mota-Engil — Engenharia e Construção, S. A.
Número de registo nacional: 500197814
Cidade postal: Amarante
País: Tâmega e Sousa 🏙️
Nome: Mota-Engil — Railway Engineering, S. A.
Número de registo nacional: 514950994
Cidade postal: Linda-a-Velha
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 9
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2021/S 079-204029 (2021-04-20)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-03-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2022-03-30 📅
Data de publicação: 2022-04-04 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 066-173541
Refere-se ao anúncio: 2021/S 079-204029
Número JO-S: 66
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Fonte: OJS 2022/S 066-173541 (2022-03-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2022-03-30 📅
Data de publicação: 2022-04-04 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 066-173541
Refere-se ao anúncio: 2021/S 079-204029
Número JO-S: 66
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/fronteira, e construção civil do subtroço Évora-Évora Norte
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: 2014-PT-TM-0627-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia e estação técnica ao km 118 da Linha do Sul, — — 2016-PT-TMC-0059-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia: 2.a fase.
Fonte: OJS 2022/S 066-173541 (2022-03-30)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-06-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-06-30 📅
Data de publicação: 2022-07-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 127-360532
Número JO-S: 127
Fonte: OJS 2022/S 127-360532 (2022-06-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-06-30 📅
Data de publicação: 2022-07-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 127-360532
Número JO-S: 127
Fonte: OJS 2022/S 127-360532 (2022-06-30)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-09-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-09-06 📅
Data de publicação: 2022-09-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 174-489651
Número JO-S: 174
Fonte: OJS 2022/S 174-489651 (2022-09-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-09-06 📅
Data de publicação: 2022-09-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 174-489651
Número JO-S: 174
Fonte: OJS 2022/S 174-489651 (2022-09-06)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-12-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-12-19 📅
Data de publicação: 2022-12-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 248-714830
Número JO-S: 248
Fonte: OJS 2022/S 248-714830 (2022-12-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2022-12-19 📅
Data de publicação: 2022-12-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 248-714830
Número JO-S: 248
Fonte: OJS 2022/S 248-714830 (2022-12-19)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-01-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-01-19 📅
Data de publicação: 2023-01-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 017-047191
Número JO-S: 17
Fonte: OJS 2023/S 017-047191 (2023-01-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-01-19 📅
Data de publicação: 2023-01-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 017-047191
Número JO-S: 17
Fonte: OJS 2023/S 017-047191 (2023-01-19)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-04-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-13 📅
Data de publicação: 2023-04-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 076-228731
Número JO-S: 76
Fonte: OJS 2023/S 076-228731 (2023-04-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-04-13 📅
Data de publicação: 2023-04-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 076-228731
Número JO-S: 76
Fonte: OJS 2023/S 076-228731 (2023-04-13)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-06 📅
Data de publicação: 2023-06-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 110-342801
Número JO-S: 110
Fonte: OJS 2023/S 110-342801 (2023-06-06)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-06 📅
Data de publicação: 2023-06-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 110-342801
Número JO-S: 110
Fonte: OJS 2023/S 110-342801 (2023-06-06)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-26)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-26 📅
Data de publicação: 2023-06-30 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 124-394982
Fonte: OJS 2023/S 124-394982 (2023-06-26)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-26 📅
Data de publicação: 2023-06-30 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 124-394982
Fonte: OJS 2023/S 124-394982 (2023-06-26)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-07-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-14 📅
Data de publicação: 2023-07-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 137-436817
Número JO-S: 137
Fonte: OJS 2023/S 137-436817 (2023-07-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-07-14 📅
Data de publicação: 2023-07-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 137-436817
Número JO-S: 137
Fonte: OJS 2023/S 137-436817 (2023-07-14)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-08-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-04 📅
Data de publicação: 2023-08-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 152-484305
Número JO-S: 152
Fonte: OJS 2023/S 152-484305 (2023-08-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-04 📅
Data de publicação: 2023-08-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 152-484305
Número JO-S: 152
Fonte: OJS 2023/S 152-484305 (2023-08-04)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-10-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-04 📅
Data de publicação: 2023-10-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 194-606441
Número JO-S: 194
Fonte: OJS 2023/S 194-606441 (2023-10-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 86989263.98 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-04 📅
Data de publicação: 2023-10-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 194-606441
Número JO-S: 194
Fonte: OJS 2023/S 194-606441 (2023-10-04)
Anúncio de adjudicação (2024-03-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010033938: empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/Fronteira, e construção civil do subtroço Évora-Évora Norte
Número de referência:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 89615361.25 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Identificação do projeto: 2014-PT-TM-0627-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia e estação técnica ao km 118 da Linha do Sul, — — 2016-PT-TMC-0059-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia: 2.a fase.
Outras restrições relativas ao local de execução dos trabalhos: Em qualquer lugar do país em causa
Descrição
Identificador interno:
Descrição do concurso:
País: Portugal 🇵🇹
Duração: 1080 dias
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2021-04-14 📅
Título: 5010033938: empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/Fronteira, e construção civil do subtroço Évora-Évora Norte
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 86989263.98 EUR 💰
Identificador da proposta:
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome da parte ofertante: Consórciosomafel / teixeiraduarte / mota-engil / mota-engil rl – empreitada de via e catenária entre évora e elvas/fronteira e construção civil do subtroço évora – évora norte
Nome e endereço do contratante
Nome: Somafel – engenharia e obras ferroviárias, s.a.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Edifício 2, Lagoas Park
Código postal: 2740-265
Cidade postal: Porto Salvo
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: comercial@somafel.pt 📧
Telefone: +351 217990330 📞
URL: http://somafel.pt 🌏
Nome: Teixeira Duarte — Engenharia e Construções, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Edifício Dois, Lagoas Park
Correio electrónico: geral@teixeiraduarte.com 📧
Telefone: +351 217 912 300 📞
URL: https://www.teixeiraduarte.pt/ 🌏
Nome: Mota-Engil — Engenharia e Construção, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Largo do Paço, n.º 6, Cepelos
Código postal: 4600-032
Cidade postal: Amarante
Região: Tâmega e Sousa 🏙️
Correio electrónico: geral@mota-engil.pt 📧
Telefone: +351 225 190 300 📞
URL: https://engenharia.mota-engil.pt/ 🌏
Nome: Mota-Engil — Railway Engineering, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua Mário Dionísio, n.º 2
Código postal: 2799-557
Cidade postal: Linda-a-Velha
Telefone: +351 214 158 200 📞
URL: https://careers.mota-engil.com/go/ME-RAILWAY-PT/4333401/ 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
11º ADICIONAL N.º 11001503 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 061-180270 (2024-03-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010033938: empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/Fronteira, e construção civil do subtroço Évora-Évora Norte
Número de referência:
5010033938
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 89615361.25 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Identificação do projeto: 2014-PT-TM-0627-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia e estação técnica ao km 118 da Linha do Sul, — — 2016-PT-TMC-0059-M: ligação ferroviária Sines/Elvas (Espanha): troço Évora-Caia: 2.a fase.
Outras restrições relativas ao local de execução dos trabalhos: Em qualquer lugar do país em causa
Descrição
Identificador interno:
5010033938
Descrição do concurso:
Empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/fronteira, e construção civil do subtroço Évora-Évora Norte.
Local principal ou local de actuação: Local principal de execução: Évora e Portalegre.
País: Portugal 🇵🇹
Duração: 1080 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
5010033938/DEM/2021
Data de celebração do contrato: 2021-04-14 📅
Título: 5010033938: empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/Fronteira, e construção civil do subtroço Évora-Évora Norte
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 86989263.98 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora Consórcio SOMAFEL/TEIXEIRA DUARTE/MOTA-ENGIL/MOTA-ENGIL RAILWAY
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome da parte ofertante: Consórciosomafel / teixeiraduarte / mota-engil / mota-engil rl – empreitada de via e catenária entre évora e elvas/fronteira e construção civil do subtroço évora – évora norte
Nome e endereço do contratante
Nome: Somafel – engenharia e obras ferroviárias, s.a.
Número de registo nacional:
500 272 557
Endereço postal: Edifício 2, Lagoas Park
Código postal: 2740-265
Cidade postal: Porto Salvo
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: comercial@somafel.pt 📧
Telefone: +351 217990330 📞
URL: http://somafel.pt 🌏
Nome: Teixeira Duarte — Engenharia e Construções, S. A.
Número de registo nacional:
500097488
Endereço postal: Edifício Dois, Lagoas Park
Correio electrónico: geral@teixeiraduarte.com 📧
Telefone: +351 217 912 300 📞
URL: https://www.teixeiraduarte.pt/ 🌏
Nome: Mota-Engil — Engenharia e Construção, S. A.
Número de registo nacional:
500197814
Endereço postal: Largo do Paço, n.º 6, Cepelos
Código postal: 4600-032
Cidade postal: Amarante
Região: Tâmega e Sousa 🏙️
Correio electrónico: geral@mota-engil.pt 📧
Telefone: +351 225 190 300 📞
URL: https://engenharia.mota-engil.pt/ 🌏
Nome: Mota-Engil — Railway Engineering, S. A.
Número de registo nacional:
514950994
Endereço postal: Rua Mário Dionísio, n.º 2
Código postal: 2799-557
Cidade postal: Linda-a-Velha
Telefone: +351 214 158 200 📞
URL: https://careers.mota-engil.com/go/ME-RAILWAY-PT/4333401/ 🌏
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
11º ADICIONAL N.º 11001503 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 11, que dele faz parte integrante. Acréscimos deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 114.581,22 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-10-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 92703931.25 EUR 💰
Descrição
Local principal ou local de actuação: Alto Alentejo e Alentejo Central
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 92703931.25 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1.ª APOSTILHA N.º 11001767 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 203-627951 (2024-10-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 92703931.25 EUR 💰
Descrição
Local principal ou local de actuação: Alto Alentejo e Alentejo Central
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 92703931.25 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1.ª APOSTILHA N.º 11001767 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato devido ao agravamento dos custos na realização da obra, nos termos dos artigos 282º e 354.º do CCP, decorrentes da 1.ª prorrogação legal de prazo de 145 (cento e quarenta e cinco) dias.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-11-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 92872381.27 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 92872381.27 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
12º ADICIONAL N.º 11001703 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 216-674088 (2024-11-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 92872381.27 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 92872381.27 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
12º ADICIONAL N.º 11001703 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 12, que dele faz parte integrante. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 168.450,02 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-02-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 92872381.27 EUR 💰
Descrição
Duração: 1478 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 92872381.27 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3ª ADENDA N.º 12000766 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 92872381.27 EUR 💰
Descrição
Duração: 1478 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 92872381.27 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3ª ADENDA N.º 12000766 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 398 (trezentos e noventa e oito) dias de calendário, com efeitos retroagidos a 29/06/2024 e conclusão em 31/07/2025.
Fonte: OJS 2025/S 035-112665 (2025-02-17)
Anúncio de adjudicação (2025-03-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 93222639.05 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 93222639.05 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
13º ADICIONAL N.º 11001936 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 048-154590 (2025-03-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 93222639.05 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 93222639.05 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
13º ADICIONAL N.º 11001936 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 13, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 350.257,78 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-03-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 95359539.05 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 95359539.05 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª APOSTILHA N.º 11001962 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 048-154603 (2025-03-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 95359539.05 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 95359539.05 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
2ª APOSTILHA N.º 11001962 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato por agravamento dos custos de realização da obra, decorrente de todos os factos/circunstâncias/vicissitudes ocorridos entre 01/07/2024 e 30/11/2024 que resultaram da prorrogação legal parcial do prazo da 2ª prorrogação legal de prazo. Valor da 2ª Apostilha: 2.136.900,00 € (s/IVA).
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-07-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 96265118.05 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 96265118.05 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
3ª APOSTILHA N.º 11002132 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 135-467476 (2025-07-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 96265118.05 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 96265118.05 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
3ª APOSTILHA N.º 11002132 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato por agravamento dos custos de realização da obra, decorrente de todos os factos/circunstâncias/vicissitudes ocorridos entre 01/12/2024 e 31/01/2025, que resultaram de parte da 2ª prorrogação legal do prazo da empreitada. Valor da 3ª Apostilha: 905.579,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-07-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 96526775.53 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 96526775.53 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
14º ADICIONAL N.º 11002181 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 141-487418 (2025-07-23)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 96526775.53 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 96526775.53 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
14º ADICIONAL N.º 11002181 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 14, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 261.657,48 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-08-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 97666080.53 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 97666080.53 EUR 💰
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio somafel / teixeiraduarte / mota-engil / mota-engil rl – empreitada de via e catenária entre évora e elvas/fronteira e construção civil do subtroço évora – évora norte
Alterações
Outras informações adicionais
4ª APOSTILHA N.º 11002196 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 165-565334 (2025-08-28)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 97666080.53 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 97666080.53 EUR 💰
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio somafel / teixeiraduarte / mota-engil / mota-engil rl – empreitada de via e catenária entre évora e elvas/fronteira e construção civil do subtroço évora – évora norte
Alterações
Outras informações adicionais
4ª APOSTILHA N.º 11002196 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato por agravamento dos custos de realização da obra, decorrente de todos os factos/circunstâncias/vicissitudes decorrentes do período da prorrogação de prazo legal parcial, entre o dia 01/02/2025 até ao dia 30/04/2025 de (89 oitenta e nove) dias, parte da 2ª prorrogação de prazo de 398 (trezentos e noventa e oito) dias, com a data de conclusão a 31/07/2025. Valor da Apostilha: 1.139.305,00 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-11-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 97666080.53 EUR 💰
Descrição
Duração: 1661 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 97666080.53 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4ª ADENDA N.º 12001045 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 221-761060 (2025-11-14)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 97666080.53 EUR 💰
Descrição
Duração: 1661 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 97666080.53 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
4ª ADENDA N.º 12001045 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto regularizar a prorrogação do prazo do contrato com efeitos retroagidos a 01/08/2025 e por um período adicional de 183 (cento e oitenta e três) dias de calendário, transferindo a sua conclusão para o dia 30/01/2026, bem como aprovar o Plano de Trabalhos Modificado em junho de 2025 e o correspondente Plano de Pagamentos.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-12-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 97668149.75 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 97668149.75 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
15º ADICIONAL N.º 11002328 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 244-841075 (2025-12-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 97668149.75 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 97668149.75 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
15º ADICIONAL N.º 11002328 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de circunstâncias não previstas, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 15, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. O presente adicional tem o valor de 2.069,22€.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-01-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 98074281.31 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 98074281.31 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
16º ADICIONAL N.º 11002409 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 011-033937 (2026-01-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 98074281.31 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 98074281.31 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
16º ADICIONAL N.º 11002409 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de circunstâncias não previstas, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 16, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 406.131,56 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2026-04-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 99191047.57 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 99191047.57 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
5ª APOSTILHA N.º 11002591 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2026/S 082-290179 (2026-04-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 99191047.57 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 99191047.57 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
5ª APOSTILHA N.º 11002591 AO CONTRATO N.º 5010033938/DEM/2021
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato por agravamento dos custos de realização da obra, decorrente de todos os factos/circunstâncias/vicissitudes decorrentes do período da prorrogação de prazo legal parcial, entre o dia 01/05/2025 até ao dia 31/07/2025 de 92 (noventa e dois) dias, parte da 2ª prorrogação de prazo de 398 (trezentos e noventa e oito) dias, com a data de conclusão a 31/07/2025. Valor da Apostilha: 1.116.766,26 €.
Mostrar mais
Novas aquisições em categorias conexas 🆕