Empreitada de «Modernização da linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira — Guarda» (econtratos 5010042154)
Infraestruturas de Portugal, S. A.
Modernização de cerca de 46 km de via férrea sobre o canal atual da linha da Beira Alta, no troço compreendido entre Celorico da Beira e a Guarda, englobando, genericamente, trabalhos de: via férrea; terraplenagem; drenagem; obras de arte especiais; obras de arte correntes; restabelecimentos e caminhos paralelos; estruturas de contenção; estações e apeadeiros; instalações fixas de tração elétrica; infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações; RCT + TP; serviços afetados; medidas de minimização.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2020-05-04. O concurso foi publicado em 2020-03-04.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
- • Conduril - Engenharia, S.A.
- • Conduril — Engenharia, S. A.
- • SOMAFEL – Engenharia e Obras Ferroviárias, S. A.
- • SOMAFEL – ENGENHARIA E OBRAS FERROVIÁRIAS, S.A.
- • Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S. A.
- • TEIXEIRA DUARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.
Histórico de aquisições
Anúncio de concurso (2020-03-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 5010042154
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Douro 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-03-04 📅
Prazo de apresentação: 2020-05-04 📅
Data de publicação: 2020-03-06 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 047-112130
Número JO-S: 47
Objecto
Âmbito do concurso
Valor estimado sem IVA: 90 400 000 EUR 💰
Duração: 760 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte — Vinte.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Celorico da Beira, Trancoso, Pinhel e Guarda.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2020-05-05 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta
Preço (ponderação): cinquenta
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção de Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 047-112130 (2020-03-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de vias férreas
Número de referência: 5010042154
Breve descrição:
Modernização de cerca de 46 km de via férrea sobre o canal atual da linha da Beira Alta, no troço compreendido entre Celorico da Beira e a Guarda, englobando, genericamente, trabalhos de: via férrea; terraplenagem; drenagem; obras de arte especiais; obras de arte correntes; restabelecimentos e caminhos paralelos; estruturas de contenção; estações e apeadeiros; instalações fixas de tração elétrica; infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações; RCT + TP; serviços afetados; medidas de minimização.
Mostrar mais
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de vias férreas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Douro 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Entidade de serviços de utilidade pública
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Contacto
Endereço Internet: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Correio electrónico: marco.abreu@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879780 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL dos documentos: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL de participação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2020-03-04 📅
Prazo de apresentação: 2020-05-04 📅
Data de publicação: 2020-03-06 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 047-112130
Número JO-S: 47
Objecto
Âmbito do concurso
Valor estimado sem IVA: 90 400 000 EUR 💰
Duração: 760 dias
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Vinte — Vinte.
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Celorico da Beira, Trancoso, Pinhel e Guarda.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0025
Hora limite para recepção das propostas: 17:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 4 meses
Data de abertura das propostas: 2020-05-05 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): cinquenta
Preço (ponderação): cinquenta
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503933813
Contacto
Ponto de contacto: Direção de Compras e Logística — Departamento de Compras
Endereço do perfil de comprador: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Documentos URL: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
URL do instrumento de contratação: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780 📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 047-112130 (2020-03-04)
Informações complementares (2020-04-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Tipo de documento: Informações complementares
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2020-04-30 📅
Prazo de apresentação: 2020-05-20 📅
Data de publicação: 2020-05-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 087-208773
Refere-se ao anúncio: 2020/S 047-112130
Número JO-S: 87
Fonte: OJS 2020/S 087-208773 (2020-04-30)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Empreitada de modernização da linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda.
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 🌏
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2020-04-30 📅
Prazo de apresentação: 2020-05-20 📅
Data de publicação: 2020-05-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 087-208773
Refere-se ao anúncio: 2020/S 047-112130
Número JO-S: 87
Fonte: OJS 2020/S 087-208773 (2020-04-30)
Anúncio de adjudicação (2020-11-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Local de actuação
Região NUTS: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2020-11-16 📅
Data de publicação: 2020-11-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 227-559864
Número JO-S: 227
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: CEF: 2015-PT-TM-0395-M, ligação ferroviária Aveiro-Vilar Formoso (Linha da Beira Alta: Pampilhosa-Vilar Formoso).
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda».
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2020-11-13 📅
Nome: Conduril — Engenharia, S. A.
Número de registo nacional: 500070210
Cidade postal: Ermesinde
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana do Porto 🏙️
Nome: Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S. A.
Número de registo nacional: 500097488
Cidade postal: Porto Salvo
País: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Somafel – Engenharia e Obras Ferroviárias, S. A.
Número de registo nacional: 500272557
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 8
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2020/S 227-559864 (2020-11-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Execução da empreitada «modernização da Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda».
Valor total do procedimento: 90 400 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Local de actuação
Região NUTS: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Procedimento
Tipo de proposta: Não consta
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Correio electrónico: ana.tavares@ipengenharia.pt 📧
Telefone: +351 212879979 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2020-11-16 📅
Data de publicação: 2020-11-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2020/S 227-559864
Número JO-S: 227
Objecto
Âmbito do concurso
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: CEF: 2015-PT-TM-0395-M, ligação ferroviária Aveiro-Vilar Formoso (Linha da Beira Alta: Pampilhosa-Vilar Formoso).
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda».
Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 50
Preço (ponderação): 50
Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2020-11-13 📅
Nome: Conduril — Engenharia, S. A.
Número de registo nacional: 500070210
Cidade postal: Ermesinde
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana do Porto 🏙️
Nome: Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S. A.
Número de registo nacional: 500097488
Cidade postal: Porto Salvo
País: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Nome: Somafel – Engenharia e Obras Ferroviárias, S. A.
Número de registo nacional: 500272557
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 8
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2020/S 227-559864 (2020-11-16)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-10-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-10-27 📅
Data de publicação: 2022-10-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 210-600469
Refere-se ao anúncio: 2020/S 227-559864
Número JO-S: 210
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: CEF – 2015-PT-TM-0395-M Ligação Ferroviária Aveiro – Vilar Formoso (Linha da Beira Alta – Pampilhosa / Vilar Formoso)
Adjudicação do contrato
Nome: Conduril - engenharia, s.a.
Teixeira duarte – engenharia e construções, s.a.
Somafel – engenharia e obras ferroviárias, s.a.
Fonte: OJS 2022/S 210-600469 (2022-10-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência
Procedimento
Critérios de atribuição
Não consta
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Infraestruturas de Portugal S.A.
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Contacto
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879000 📞
Referência
Datas
Data de envio: 2022-10-27 📅
Data de publicação: 2022-10-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 210-600469
Refere-se ao anúncio: 2020/S 227-559864
Número JO-S: 210
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Execução da Empreitada “MODERNIZAÇÃO DA LINHA DA BEIRA ALTA, TROÇO CELORICO DA BEIRA - GUARDA”
Duração: 751 dias Nome do projeto ou programa financiado pela UE: CEF – 2015-PT-TM-0395-M Ligação Ferroviária Aveiro – Vilar Formoso (Linha da Beira Alta – Pampilhosa / Vilar Formoso)
Adjudicação do contrato
Nome: Conduril - engenharia, s.a.
Teixeira duarte – engenharia e construções, s.a.
Somafel – engenharia e obras ferroviárias, s.a.
Fonte: OJS 2022/S 210-600469 (2022-10-27)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-02-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-02-15 📅
Data de publicação: 2023-02-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 036-106862
Número JO-S: 36
Fonte: OJS 2023/S 036-106862 (2023-02-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-02-15 📅
Data de publicação: 2023-02-20 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 036-106862
Número JO-S: 36
Fonte: OJS 2023/S 036-106862 (2023-02-15)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-03-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-03 📅
Data de publicação: 2023-03-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 048-142629
Número JO-S: 48
Fonte: OJS 2023/S 048-142629 (2023-03-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-03-03 📅
Data de publicação: 2023-03-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 048-142629
Número JO-S: 48
Fonte: OJS 2023/S 048-142629 (2023-03-03)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-05-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-16 📅
Data de publicação: 2023-05-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 096-296237
Número JO-S: 96
Fonte: OJS 2023/S 096-296237 (2023-05-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-16 📅
Data de publicação: 2023-05-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 096-296237
Número JO-S: 96
Fonte: OJS 2023/S 096-296237 (2023-05-16)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-06-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-02 📅
Data de publicação: 2023-06-07 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 108-337960
Número JO-S: 108
Fonte: OJS 2023/S 108-337960 (2023-06-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-06-02 📅
Data de publicação: 2023-06-07 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 108-337960
Número JO-S: 108
Fonte: OJS 2023/S 108-337960 (2023-06-02)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-08-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-18 📅
Data de publicação: 2023-08-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 161-508510
Número JO-S: 161
Fonte: OJS 2023/S 161-508510 (2023-08-18)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-08-18 📅
Data de publicação: 2023-08-23 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 161-508510
Número JO-S: 161
Fonte: OJS 2023/S 161-508510 (2023-08-18)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-10-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-27 📅
Data de publicação: 2023-10-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 210-663369
Fonte: OJS 2023/S 210-663369 (2023-10-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Entidade adjudicante
Contacto
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2023-10-27 📅
Data de publicação: 2023-10-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 210-663369
Fonte: OJS 2023/S 210-663369 (2023-10-27)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-12-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-19 📅
Data de publicação: 2023-12-22 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 247-779574
Número JO-S: 247
Fonte: OJS 2023/S 247-779574 (2023-12-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2023-12-19 📅
Data de publicação: 2023-12-22 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 247-779574
Número JO-S: 247
Fonte: OJS 2023/S 247-779574 (2023-12-19)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2024-01-26)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-26 📅
Data de publicação: 2024-01-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 022-062964
Número JO-S: 22
Fonte: OJS 2024/S 022-062964 (2024-01-26)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do procedimento: 53 112 000 EUR 💰
Referência
Datas
Data de envio: 2024-01-26 📅
Data de publicação: 2024-01-31 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2024/S 022-062964
Número JO-S: 22
Fonte: OJS 2024/S 022-062964 (2024-01-26)
Anúncio de adjudicação (2024-03-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010042154: execução da empreitada «modernização da Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda»
Número de referência:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 53 112 000 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: CEF: 2015-PT-TM-0395-M, ligação ferroviária Aveiro-Vilar Formoso (Linha da Beira Alta: Pampilhosa-Vilar Formoso).
Descrição
Identificador interno:
Descrição do concurso:
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Duração: 751 dias
Título
Número de identificação do lote:
Descrição
Local principal ou local de actuação: Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2020-11-13 📅
Título: 5010042154: execução da empreitada «modernização da Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda»
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 53 112 000 EUR 💰
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: Conduril/ Teixeira Duarte / Somafel
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879300 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
8º ADICIONAL N.º 11001520 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 058-169537 (2024-03-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: 5010042154: execução da empreitada «modernização da Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda»
Número de referência:
5010042154
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Construção de vias férreas 📦
Valor total do contrato (sem IVA): 53 112 000 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: CEF: 2015-PT-TM-0395-M, ligação ferroviária Aveiro-Vilar Formoso (Linha da Beira Alta: Pampilhosa-Vilar Formoso).
Descrição
Identificador interno:
5010042154
Descrição do concurso:
Execução da empreitada «modernização da Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda».
Local principal ou local de actuação: Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda.
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Duração: 751 dias
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Descrição
Local principal ou local de actuação: Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda
Procedimento
Tipo de procedimento
Base jurídica: Diretiva 2014/25/UE
Adjudicação do contrato
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
5010042154/DEM/2020
Data de celebração do contrato: 2020-11-13 📅
Título: 5010042154: execução da empreitada «modernização da Linha da Beira Alta, troço Celorico da Beira-Guarda»
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 53 112 000 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta: Consórcio: Conduril / Teixeira Duarte / Somafel
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Consórcio: Conduril/ Teixeira Duarte / Somafel
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Número de registo nacional:
503933813
Endereço postal: Praça da Portagem
Código postal: 2809-013
Cidade postal: Almada
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: publicar.dcl@infraestruturasdeportugal.pt 📧
Telefone: +351 212879300 📞
Fax: +351 211021839 📠
URL: http://www.infraestruturasdeportugal.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Número de registo nacional:
600083152
Endereço postal: Av D. João II, Bloco G, piso 6-8, nº 1.08.01
Código postal: 1990-097
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 📧
Telefone: +351 218367100 📞
Fax: +351 211545188 📠
URL: https://servicos.tribunais.org.pt/servicos/distribuicao-de-processos/distribuicao-ordinaria/tribunal-administrativo-de-circulo-de-lisboa 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
8º ADICIONAL N.º 11001520 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: CON-0001
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de SEO, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 8, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimos no custo do contrato (s/IVA): 1.410.823,39 €
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-07-01)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 58575358.32 EUR 💰
Descrição
Duração: 1067 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 58575358.32 EUR 💰
Identificador da proposta:
Líder da entidade proponente ✅
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Conduril — Engenharia, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Av. Engenheiro Duarte Pacheco, 1835
Código postal: 4445-416
Cidade postal: Ermesinde
Região: Área Metropolitana do Porto 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@conduril.pt 📧
Telefone: +351 229 773 920 📞
URL: https://www.conduril.pt/ 🌏
Nome: Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Edifício Dois, Lagoas Park
Código postal: 2740-265
Cidade postal: Porto Salvo
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: geral@teixeiraduarte.com 📧
Telefone: +351 217 912 300 📞
URL: https://www.teixeiraduarte.pt/ 🌏
Nome: Somafel – Engenharia e Obras Ferroviárias, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Lagoas Park, Edifício Dois
Correio electrónico: geral@somafel.pt 📧
Telefone: +351 217 990 330 📞
URL: https://somafel.com/ 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
9º ADICIONAL N.º 11001648 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 128-393814 (2024-07-01)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 58575358.32 EUR 💰
Descrição
Duração: 1067 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 58575358.32 EUR 💰
Identificador da proposta:
Proposta vencedora: Consórcio: Conduril / Teixeira Duarte / Somafel
Líder da entidade proponente ✅
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Conduril — Engenharia, S. A.
Número de registo nacional:
500070210
Endereço postal: Av. Engenheiro Duarte Pacheco, 1835
Código postal: 4445-416
Cidade postal: Ermesinde
Região: Área Metropolitana do Porto 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@conduril.pt 📧
Telefone: +351 229 773 920 📞
URL: https://www.conduril.pt/ 🌏
Nome: Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S. A.
Número de registo nacional:
500097488
Endereço postal: Edifício Dois, Lagoas Park
Código postal: 2740-265
Cidade postal: Porto Salvo
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Correio electrónico: geral@teixeiraduarte.com 📧
Telefone: +351 217 912 300 📞
URL: https://www.teixeiraduarte.pt/ 🌏
Nome: Somafel – Engenharia e Obras Ferroviárias, S. A.
Número de registo nacional:
500272557
Endereço postal: Lagoas Park, Edifício Dois
Correio electrónico: geral@somafel.pt 📧
Telefone: +351 217 990 330 📞
URL: https://somafel.com/ 🌏
Alterações
Outras informações adicionais
9º ADICIONAL N.º 11001648 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de SEO, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 9, que dele faz
parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 547.857,99 €; Correção ao 2º Adicional:-1.750,33 €; Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): -122.260,52 €
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-08-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 59473644.53 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 59473644.53 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
10.º ADICIONAL N.º 11001719 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 156-483654 (2024-08-08)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 59473644.53 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 59473644.53 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
10.º ADICIONAL N.º 11001719 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto:
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares, e fixar o valor dos trabalhos a menos, verificados no âmbito da execução da presente empreitada, de acordo com o estipulado no Mapa Adicional n.º 10, que dele faz parte integrante, bem como fixar os prazos de garantia para os respetivos trabalhos nele fixados. Acréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA): 981.452,96 €;Decréscimo deste adicional no custo do contrato (s/IVA):-83.166,75 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2024-12-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 62658579.61 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 62658579.61 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª APOSTILHA N.º 11001736 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2024/S 246-777016 (2024-12-17)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 62658579.61 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 62658579.61 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
1ª APOSTILHA N.º 11001736 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto a reposição do equilíbrio financeiro do contrato devido ao agravamento dos custos na realização da obra, nos termos dos artigos 282º e 354.º do CCP, decorrentes da prorrogação legal do prazo de 316 (trezentos e dezasseis) dias. A presente Apostilha tem o valor de 3.184.935,08 €.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-01-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 62658579.61 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 62658579.61 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
Adenda 11001925 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 008-020124 (2025-01-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 62658579.61 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 62658579.61 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
Adenda 11001925 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto corrigir a alusão aos números SAP e compromissos referenciados na Cláusula Sexta da 1ª Apostilha nº 11001736, atendendo a que os mesmos se encontravam erradamente referenciados, passando o nº 1 da referida Cláusula Sexta a
ter a seguinte redação: CLÁUSULA SEXTA (Menções Financeiras Obrigatórias) 1. O encargo respeitante à presente empreitada, incluída no Plano de Investimento, encontra-se suportado por receitas do orçamento da “IP” nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º
91/2015 de 29 de maio, tendo o escalonamento do presente ano económico sido ajustado de acordo com o valor da presente Apostilha, ao qual foi atribuído os seguintes compromissos e pedidos SAP: a) Conduril Compromisso 5424008315 SAP 4900024868; b) Teixeira Duarte Compromisso 5424007762 SAP 4900024869; c) Somafel Compromisso 5424007763 SAP 4900024870.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-02-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 62658579.61 EUR 💰
Descrição
Duração: 1280 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 62658579.61 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3.ª ADENDA N.º 12000740 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 025-077528 (2025-02-03)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 62658579.61 EUR 💰
Descrição
Duração: 1280 dias
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 62658579.61 EUR 💰
Alterações
Outras informações adicionais
3.ª ADENDA N.º 12000740 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Adenda tem por objeto prorrogar o prazo do contrato por um período adicional de 213 (duzentos e treze) dias, correspondendo o período compreendido entre 29/06/2024 e 25/11/2024 a uma prorrogação legal e o período compreendido entre 26/11/2024 e 28/01/2025 a uma prorrogação a título gracioso, transferindo dessa forma a sua conclusão para o dia 28/01/2025.
Mostrar mais
Anúncio de adjudicação (2025-07-01)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 64430631.1 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 64430631.1 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
2.ª APOSTILHA N.º 11002159 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
Fonte: OJS 2025/S 125-430511 (2025-07-01)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 64430631.1 EUR 💰
Descrição
Local de actuação: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 64430631.1 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Grande Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Península de Setúbal 🏙️
Informações complementares
Corpo de revisão
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
2.ª APOSTILHA N.º 11002159 AO CONTRATO N.º 5010042154/DEM/2020
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto:
A presente Apostilha tem por objeto repor o equilíbrio financeiro do contrato devido ao agravamento dos custos na realização da obra, nos termos dos artigos 282º e 354.º do CCP, decorrentes da prorrogação legal do prazo de 213 (duzentos e treze) dias. A presente Apostilha tem o valor de 1.772.051,49 €.
Mostrar mais
Novas aquisições em categorias conexas 🆕