Empreitada de Reforço da interligação Barlavento/Sotavento – 1ª Fase
Águas do Algarve, S.A.
A presente empreitada tem por objeto a execução do Reforço da Interligação Barlavento/Sotavento Algarvio, genericamente com o reforço da transferência de água para a 2ª Fase de tratamento da ETA de Tavira, a construção de duas estações elevatórias (EE do Cascalho e EE da Torre), no Adutor Poente, a construção de dois reservatórios (Torre do Cascalho e Torre de Vale do Lobo) no Adutor Poente, o reforço do Adutor Oriental-Final (1ª Fase) com 5,29 km de condutas de adução de água por abertura de vala, em tubagem de FFD com diâmetro 600mm e o reforço da capacidade de elevação da Estação Elevatória do Adutor Oriental com substituição dos impulsores dos grupos existentes.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2024-03-11. O concurso foi publicado em 2024-02-09.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
Quem? O quê?- • Obras anexas relacionadas com condutas para o transporte de água › Obras relacionadas com condutas para abastecimento de água
Histórico de aquisições
| Data | Documento |
|---|---|
| 2024-02-09 | Anúncio de concurso |
| 2024-03-11 | Anúncio de concurso |
| 2024-03-22 | Anúncio de concurso |
| 2024-06-27 | Anúncio de adjudicação |
Anúncio de concurso (2024-02-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Empreitada de Reforço da interligação Barlavento/Sotavento – 1ª Fase
Número de referência:
Breve descrição:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Obras relacionadas com condutas para abastecimento de água 📦
Descrição
Identificador interno:
Descrição do concurso:
Duração: 365 dias
Informações sobre catálogos electrónicos
As propostas devem ser apresentadas sob a forma de catálogos electrónicos ou incluir um catálogo electrónico
Critérios de atribuição
Preço ✅
Critério de qualidade (nome): 60%
Título
Número de identificação do lote:
Procedimento
Tipo de procedimento
Procedimento aberto ✅
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2024-03-11 18:00:00 📅
Condições de abertura das propostas: 2024-03-12 10:00:00 📅
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Condições da proposta
É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]
É exigida uma garantia ✅
Data de abertura: 2024-03-12 10:00:00 📅
Catálogo eletrónico: Permitido
Faturação eletrónica: Necessário
Será utilizada a encomenda electrónica ✅
Será utilizado o pagamento electrónico ✅
Prazo para solicitar informações adicionais: 2024-02-19 18:00:00 📅
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Lista e breve descrição das regras e critérios:
Depósitos e garantias exigidos: 5%
Motivo de exclusão:
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Águas do Algarve, S.A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua do Repouso, n.º 10
Código postal: 8000-302
Cidade postal: Faro
Região: Algarve 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral.ada@adp.pt 📧
Telefone: +351 289899070 📞
URL: www.aguasdoalgarve.pt 🌏
Ponto terminal para o intercâmbio de informações (URL): www.acingov.pt 🌏
Tipo de entidade adjudicante
Organismo de direito público
Actividade principal
Serviços públicos das administrações públicas
Comunicação
Documentos URL: https://www.acingov.pt/acingovprod/2/zonaPublica/zona_publica_c/donwloadProcedurePiece/NzM3MDIy 🌏
URL de participação: www.acingov.pt 🌏
Identificador dos fundos da UE: Plano de Recuperação e Resiliência
Apresentação por via eletrónica: Necessário
Informações complementares
Corpo de revisão
Igual a: Nome e endereços
Informações sobre fluxos de trabalho electrónicos
Será aceite a facturação electrónica
Fonte: OJS 2024/S 031-091975 (2024-02-09)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Empreitada de Reforço da interligação Barlavento/Sotavento – 1ª Fase
Número de referência:
DGA-EO.CP-EO-05/2024
Breve descrição:
A presente empreitada tem por objeto a execução do Reforço da Interligação Barlavento/Sotavento Algarvio, genericamente com o reforço da transferência de água para a 2ª Fase de tratamento da ETA de Tavira, a construção de duas estações elevatórias (EE do Cascalho e EE da Torre), no Adutor Poente, a construção de dois reservatórios (Torre do Cascalho e Torre de Vale do Lobo) no Adutor Poente, o reforço do Adutor Oriental-Final (1ª Fase) com 5,29 km de condutas de adução de água por abertura de vala, em tubagem de FFD com diâmetro 600mm e o reforço da capacidade de elevação da Estação Elevatória do Adutor Oriental com substituição dos impulsores dos grupos existentes.
Mostrar mais
Produtos/serviços: Obras relacionadas com condutas para abastecimento de água 📦
Descrição
Identificador interno:
DGA-EO.CP-EO-05/2024
Descrição do concurso:
A presente empreitada tem por objeto a execução do Reforço da Interligação Barlavento/Sotavento Algarvio, genericamente com o reforço da transferência de água para a 2ª Fase de tratamento da ETA de Tavira, a construção de duas estações elevatórias (EE do Cascalho e EE da Torre), no Adutor Poente, a construção de dois reservatórios (Torre do Cascalho e Torre de Vale do Lobo) no Adutor Poente, o reforço do Adutor Oriental-Final (1ª Fase) com 5,29 km de condutas de adução de água por abertura de vala, em tubagem de FFD com diâmetro 600mm e o reforço da capacidade de elevação da Estação Elevatória do Adutor Oriental com substituição dos impulsores dos grupos existentes,
Mostrar mais
Informações sobre catálogos electrónicos
As propostas devem ser apresentadas sob a forma de catálogos electrónicos ou incluir um catálogo electrónico
Critérios de atribuição
Preço ✅
Critério de qualidade (nome): 60%
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0001
Procedimento
Tipo de procedimento
Procedimento aberto ✅
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2024-03-11 18:00:00 📅
Condições de abertura das propostas: 2024-03-12 10:00:00 📅
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Condições da proposta
É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]
É exigida uma garantia ✅
Data de abertura: 2024-03-12 10:00:00 📅
Catálogo eletrónico: Permitido
Faturação eletrónica: Necessário
Será utilizada a encomenda electrónica ✅
Será utilizado o pagamento electrónico ✅
Prazo para solicitar informações adicionais: 2024-02-19 18:00:00 📅
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Lista e breve descrição das regras e critérios:
Alvará: i) 6ª subcategoria da 2ª categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta;
ii) 1ª, 4ª, 5ª e 8ª subcategorias da 1ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;
iii) 1ª subcategorias da 2ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;
iv) 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª, 10ª, 18ª e 19ª subcategoria da 4ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;
v) 2ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª subcategorias da 5ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta.
Mostrar mais
Motivo de exclusão:
Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo
Fraude
Pagamento das contribuições para a segurança social
+ mais 2
Pagamento de impostos
Participação numa organização criminosa
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Águas do Algarve, S.A.
Número de registo nacional:
505176300
Endereço postal: Rua do Repouso, n.º 10
Código postal: 8000-302
Cidade postal: Faro
Região: Algarve 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral.ada@adp.pt 📧
Telefone: +351 289899070 📞
URL: www.aguasdoalgarve.pt 🌏
Ponto terminal para o intercâmbio de informações (URL): www.acingov.pt 🌏
Tipo de entidade adjudicante
Organismo de direito público
Actividade principal
Serviços públicos das administrações públicas
Comunicação
Documentos URL: https://www.acingov.pt/acingovprod/2/zonaPublica/zona_publica_c/donwloadProcedurePiece/NzM3MDIy 🌏
URL de participação: www.acingov.pt 🌏
Identificador dos fundos da UE: Plano de Recuperação e Resiliência
Apresentação por via eletrónica: Necessário
Informações complementares
Corpo de revisão
Igual a: Nome e endereços
Informações sobre fluxos de trabalho electrónicos
Será aceite a facturação electrónica
Fonte: OJS 2024/S 031-091975 (2024-02-09)
Anúncio de concurso (2024-03-11)
Procedimento
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2024-03-22 18:00:00 📅
Condições de abertura das propostas: 2024-03-25 10:00:00 📅
Condições da proposta
Data de abertura: 2024-03-25 10:00:00 📅
Alterações
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número de identificação do lote:
Outras informações adicionais
Prorrogação de prazo de entrega e abertura de propostas
Principal motivo da alteração: Informações atualizadas
Informações sobre as modificações
Versão do anúncio anterior a alterar: 91975-2024
Fonte: OJS 2024/S 052-153119 (2024-03-11)
Procedimento
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2024-03-22 18:00:00 📅
Condições de abertura das propostas: 2024-03-25 10:00:00 📅
Condições da proposta
Data de abertura: 2024-03-25 10:00:00 📅
Alterações
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Outras informações adicionais
Prorrogação de prazo de entrega e abertura de propostas
Principal motivo da alteração: Informações atualizadas
Informações sobre as modificações
Versão do anúncio anterior a alterar: 91975-2024
Fonte: OJS 2024/S 052-153119 (2024-03-11)
Anúncio de concurso (2024-03-22)
Procedimento
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2024-04-05 18:00:00 📅
Condições de abertura das propostas: 2024-04-08 10:00:00 📅
Condições da proposta
Data de abertura: 2024-04-08 10:00:00 📅
Alterações
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número de identificação do lote:
Novo valor
Texto: Prorrogação de prazo de entrega e de abertura de propostas
Outras informações adicionais
Prorrogação de prazo de entrega e de abertura de propostas
Principal motivo da alteração: Informações atualizadas
Informações sobre as modificações
Versão do anúncio anterior a alterar: 153119-2024
Fonte: OJS 2024/S 061-179997 (2024-03-22)
Procedimento
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2024-04-05 18:00:00 📅
Condições de abertura das propostas: 2024-04-08 10:00:00 📅
Condições da proposta
Data de abertura: 2024-04-08 10:00:00 📅
Alterações
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Novo valor
Texto: Prorrogação de prazo de entrega e de abertura de propostas
Outras informações adicionais
Prorrogação de prazo de entrega e de abertura de propostas
Principal motivo da alteração: Informações atualizadas
Informações sobre as modificações
Versão do anúncio anterior a alterar: 153119-2024
Fonte: OJS 2024/S 061-179997 (2024-03-22)
Anúncio de adjudicação (2024-06-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 13468279.01 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Plano de Recuperação e Resiliência
Adjudicação do contrato
É adjudicado um contrato/lote ✅
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2024-06-20 📅
Título: Empreitada de Reforço da Interligação Barlavento/Sotavento - 1ª Fase
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 5
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 13468279.01 EUR 💰
A proposta foi classificada
Classificação na lista de vencedores: 1
Identificador da proposta:
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Camacho Engenharia, S.A.
Nome e endereço do contratante
Nome: Camacho Engenharia, S.A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua 25 de Abril, n.º 55, Silvares
Código postal: 4835-400
Cidade postal: Guimarães
Região: Ave 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@rc-camacho.com 📧
Telefone: +351 253539580 📞
URL: www.aguasdoalgarve.pt 🌏
Ponto terminal para o intercâmbio de informações (URL): www.acingov.pt 🌏
Informações complementares
Procedimento de revisão
Informações exactas sobre o(s) prazo(s) para os procedimentos de recurso: 5
Fonte: OJS 2024/S 126-388380 (2024-06-27)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 13468279.01 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Plano de Recuperação e Resiliência
Adjudicação do contrato
É adjudicado um contrato/lote ✅
Número de identificação do lote:
LOT-0001
Número do contrato:
CON-0001
Data de celebração do contrato: 2024-06-20 📅
Título: Empreitada de Reforço da Interligação Barlavento/Sotavento - 1ª Fase
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 5
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 13468279.01 EUR 💰
A proposta foi classificada
Classificação na lista de vencedores: 1
Identificador da proposta:
Camacho Engenharia
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0001
Informações sobre concursos
Nome da parte ofertante: Camacho Engenharia, S.A.
Nome e endereço do contratante
Nome: Camacho Engenharia, S.A.
Número de registo nacional:
500838909
Endereço postal: Rua 25 de Abril, n.º 55, Silvares
Código postal: 4835-400
Cidade postal: Guimarães
Região: Ave 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@rc-camacho.com 📧
Telefone: +351 253539580 📞
URL: www.aguasdoalgarve.pt 🌏
Ponto terminal para o intercâmbio de informações (URL): www.acingov.pt 🌏
Informações complementares
Procedimento de revisão
Informações exactas sobre o(s) prazo(s) para os procedimentos de recurso: 5
Fonte: OJS 2024/S 126-388380 (2024-06-27)
Novas aquisições em categorias conexas 🆕
- Construção (>20 novas aquisições)
- Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil (>20)