Empreitada de Execução de Infraestruturas de Elevação e Adução de ApR da ETAR de Vilamoura
Águas do Algarve, S. A.
A empreitada consiste na construção das infraestruturas de produção, elevação e adução de ApR a partir da ETAR de Vilamoura, incluindo a execução de todos os trabalhos de construção civil, fornecimento e montagem de equipamentos mecânicos e eletromecânicos, instalações elétricas, instrumentação e automação, assim como as fases de Comissionamento, Pré-Arranque e Arranque.
Prazo de entregaO prazo para a recepção das propostas era 2024-04-10. O concurso foi publicado em 2024-03-07.
FornecedoresOs seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
Quem? O quê?- • Obras de construção de esgotos › Construção de estações de depuração de águas residuais › Tratamento de águas residuais
Histórico de aquisições
| Data | Documento |
|---|---|
| 2024-03-07 | Anúncio de concurso |
| 2024-04-04 | Anúncio de concurso |
| 2024-07-31 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-02-13 | Anúncio de adjudicação |
| 2026-05-13 | Anúncio de adjudicação |
Anúncio de concurso (2024-03-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Empreitada de Execução de Infraestruturas de Elevação e Adução de ApR da ETAR de Vilamoura
Número de referência:
Breve descrição:
Tipo de contrato: Obras
Produtos/serviços: Tratamento de águas residuais 📦
Valor estimado sem IVA: 10 900 000 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
Descrição do concurso:
Código postal: 8125-410
Cidade: Loulé
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Algarve 🏙️
Duração: 540 dias
Informações sobre as variantes
Serão aceites variantes ✅
Informação sobre os limites do número de candidatos a convidar
Número mínimo previsto: 0
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Metodologia de execução da obra - 15%
Critério de qualidade (ponderação): 15
Critério de qualidade (nome): Detalhe e consistência do Plano de Trabalhos - 20%
Critério de qualidade (ponderação): 20
Critério de qualidade (nome): Caracterização dos equipamentos - 25%
Critério de qualidade (ponderação): 25
Preço ✅
Preço (ponderação): 40
Título
Número de identificação do lote:
Descrição
Código postal: 8125
Procedimento
Tipo de procedimento
Procedimento aberto ✅
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2024-04-10 18:00:00 📅
Condições de abertura das propostas: 2024-04-11 10:00:00 📅
Condições de abertura das propostas (local): Plataforma eletrónica Acingov
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Condições da proposta
Data de abertura: 2024-04-11 10:00:00 📅
Local: Plataforma eletrónica Acingov
Critérios de atribuição
Tipo de ponderação: Ponderação (percentagem, valor exato)
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Lista e breve descrição das condições:
Motivo de exclusão: Motivos de exclusão puramente nacionais
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Águas do Algarve, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua do Repouso, n.º 10
Código postal: 8000-302
Cidade postal: Faro
Região: Algarve 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral.ada@adp.pt 📧
Telefone: +351 289899070 📞
URL: www.aguasdoalgarve.pt 🌏
Tipo de entidade adjudicante
Organismo de direito público
Actividade principal
Serviços públicos das administrações públicas
Comunicação
Documentos URL: https://www.acingov.pt/acingovprod/2/zonaPublica/zona_publica_c/donwloadProcedurePiece/NzA3Mzg4 🌏
URL de participação: www.acingov.pt 🌏
Identificador dos fundos da UE: Plano de Recuperação e Resiliência
Mais informações sobre os fundos da UE:
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Águas do Algarve, S.A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua do Repouso, n.º 10
Código postal: 8000-302
Cidade postal: Faro
Região: Algarve 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral.ada@adp.pt 📧
Telefone: +351 289899070 📞
Alterações
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número de identificação do lote:
Novo valor
Texto: Prorrogação de prazo de entrega das propostas
Outras informações adicionais
Principal motivo da alteração: Informações atualizadas
Informações sobre as modificações
Versão do anúncio anterior a alterar: 24754-2024
Fonte: OJS 2024/S 050-145307 (2024-03-07)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Empreitada de Execução de Infraestruturas de Elevação e Adução de ApR da ETAR de Vilamoura
Número de referência:
DGA-EO.CP-EO-01/2024
Breve descrição:
A empreitada consiste na construção das infraestruturas de produção, elevação e adução de ApR a partir da ETAR de Vilamoura, incluindo a execução de todos os trabalhos de construção civil, fornecimento e montagem de equipamentos mecânicos e eletromecânicos, instalações elétricas, instrumentação e automação, assim como as fases de Comissionamento, Pré-Arranque e Arranque.
Mostrar mais
Produtos/serviços: Tratamento de águas residuais 📦
Valor estimado sem IVA: 10 900 000 EUR 💰
Descrição
Identificador interno:
DGA-EO.CP-EO-01/2024
Descrição do concurso:
Empreitada de Execução de Infraestruturas de Elevação e Adução de ApR da ETAR de Vilamoura
Endereço postal: ETAR de Vilamoura
Código postal: 8125-410
Cidade: Loulé
País: Portugal 🇵🇹
Local de actuação: Algarve 🏙️
Duração: 540 dias
Informações sobre as variantes
Serão aceites variantes ✅
Informação sobre os limites do número de candidatos a convidar
Número mínimo previsto: 0
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Metodologia de execução da obra - 15%
Critério de qualidade (ponderação): 15
Critério de qualidade (nome): Detalhe e consistência do Plano de Trabalhos - 20%
Critério de qualidade (ponderação): 20
Critério de qualidade (nome): Caracterização dos equipamentos - 25%
Critério de qualidade (ponderação): 25
Preço ✅
Preço (ponderação): 40
Título
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Descrição
Código postal: 8125
Procedimento
Tipo de procedimento
Procedimento aberto ✅
Base jurídica: Diretiva 2014/24/UE
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2024-04-10 18:00:00 📅
Condições de abertura das propostas: 2024-04-11 10:00:00 📅
Condições de abertura das propostas (local): Plataforma eletrónica Acingov
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Condições da proposta
Data de abertura: 2024-04-11 10:00:00 📅
Local: Plataforma eletrónica Acingov
Critérios de atribuição
Tipo de ponderação: Ponderação (percentagem, valor exato)
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Lista e breve descrição das condições:
Alvará: i) 6ª subcategoria da 2ª categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta; ii) 1ª, 2ª, 4ª e 5ª subcategorias, da 1ª categoria e da classe correspondente dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que esses trabalhos cabe na proposta; iii) 1ª, 9ª, 18ª e 19ª subcategorias, da 4ª categoria e da classe; dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que esses trabalhos cabe na proposta; iv) 2ª e 4.ª subcategorias, da 5ª categoria e da classe correspondente dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que esses trabalhos cabe na proposta
Mostrar mais
Entidade adjudicante
Nome e endereços
Nome: Águas do Algarve, S. A.
Número de registo nacional:
505176300
Endereço postal: Rua do Repouso, n.º 10
Código postal: 8000-302
Cidade postal: Faro
Região: Algarve 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral.ada@adp.pt 📧
Telefone: +351 289899070 📞
URL: www.aguasdoalgarve.pt 🌏
Tipo de entidade adjudicante
Organismo de direito público
Actividade principal
Serviços públicos das administrações públicas
Comunicação
Documentos URL: https://www.acingov.pt/acingovprod/2/zonaPublica/zona_publica_c/donwloadProcedurePiece/NzA3Mzg4 🌏
URL de participação: www.acingov.pt 🌏
Identificador dos fundos da UE: Plano de Recuperação e Resiliência
Mais informações sobre os fundos da UE:
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 2021-2026, submedida SM4 - Promover a utilização de água residual tratada (ApR)
Apresentação por via eletrónica: Permitido
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Águas do Algarve, S.A.
Número de registo nacional:
505 176 300
Endereço postal: Rua do Repouso, n.º 10
Código postal: 8000-302
Cidade postal: Faro
Região: Algarve 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral.ada@adp.pt 📧
Telefone: +351 289899070 📞
Alterações
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Novo valor
Texto: Prorrogação de prazo de entrega das propostas
Outras informações adicionais
Principal motivo da alteração: Informações atualizadas
Informações sobre as modificações
Versão do anúncio anterior a alterar: 24754-2024
Fonte: OJS 2024/S 050-145307 (2024-03-07)
Anúncio de concurso (2024-04-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor estimado sem IVA: 10 900 000 EUR 💰
Procedimento
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2024-04-19 18:00:00 📅
Condições de abertura das propostas: 2024-04-22 10:00:00 📅
Condições da proposta
Data de abertura: 2024-04-22 10:00:00 📅
Alterações
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número de identificação do lote:
Novo valor
Texto: Prorrogação de prazo de entrega das propostas
Outras informações adicionais
Principal motivo da alteração: Correção pelo adquirente
Informações sobre as modificações
Versão do anúncio anterior a alterar: 145307-2024
Fonte: OJS 2024/S 069-203318 (2024-04-04)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor estimado sem IVA: 10 900 000 EUR 💰
Procedimento
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2024-04-19 18:00:00 📅
Condições de abertura das propostas: 2024-04-22 10:00:00 📅
Condições da proposta
Data de abertura: 2024-04-22 10:00:00 📅
Alterações
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Novo valor
Texto: Prorrogação de prazo de entrega das propostas
Outras informações adicionais
Principal motivo da alteração: Correção pelo adquirente
Informações sobre as modificações
Versão do anúncio anterior a alterar: 145307-2024
Fonte: OJS 2024/S 069-203318 (2024-04-04)
Anúncio de adjudicação (2024-07-31)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor estimado sem IVA: 10 900 000 EUR 💰
Valor total do contrato (sem IVA): 9994844.75 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Plano de Recuperação e Resiliência
Adjudicação do contrato
É adjudicado um contrato/lote ✅
Número de identificação do lote:
Número do contrato:
Data de celebração do contrato: 2024-07-31 📅
Título: Empreitada de Execução de Infraestruturas de Elevação e Adução de ApR da ETAR de Vilamoura
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 10
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9994844.75 EUR 💰
A proposta foi classificada
Classificação na lista de vencedores: 1
A proposta é uma variante ✅
Identificador da proposta:
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Técnorém - Engenharia e Construções, S.A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Estrada Nacional 113, Moinho da Areia
Código postal: 2490-444
Cidade postal: Ourém
Região: Médio Tejo 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@tecnorem.pt 📧
Telefone: +351 249540480 📞
URL: www.tecnorem.pt 🌏
Nome: Acciona Água, S.A
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua Carlos Testa nº. 1 - 4B
Código postal: 1050-046
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Comunicação
ID do documento da legislação fiscal:
ID do documento da legislação ambiental:
ID do documento da legislação laboral:
Informações complementares
Organismo responsável pelos procedimentos de mediação
Nome: Águas do Algarve, S. A.
Número de registo nacional:
Endereço postal: Rua do Repouso, n.º 10
Código postal: 8000-302
Cidade postal: Faro
Região: Algarve 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral.ada@adp.pt 📧
Telefone: +351 289899070 📞
URL: www.aguasdoalgarve.pt 🌏
Serviço junto do qual podem ser obtidas informações sobre o processo de recurso
Igual a: Organismo responsável pelos procedimentos de mediação
Procedimento de revisão
Informações exactas sobre o(s) prazo(s) para os procedimentos de recurso: 5
Fonte: OJS 2024/S 150-467697 (2024-07-31)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor estimado sem IVA: 10 900 000 EUR 💰
Valor total do contrato (sem IVA): 9994844.75 EUR 💰
Identificador dos fundos da UE: Plano de Recuperação e Resiliência
Adjudicação do contrato
É adjudicado um contrato/lote ✅
Número de identificação do lote:
LOT-0000
Número do contrato:
CON-0001
Data de celebração do contrato: 2024-07-31 📅
Título: Empreitada de Execução de Infraestruturas de Elevação e Adução de ApR da ETAR de Vilamoura
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 10
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9994844.75 EUR 💰
A proposta foi classificada
Classificação na lista de vencedores: 1
A proposta é uma variante ✅
Identificador da proposta:
01
Líder da entidade proponente ✅
Identificador do lote ou grupo de lotes:
LOT-0000
Informações sobre concursos
O contrato foi adjudicado a um grupo de operadores económicos ✅
Nome e endereço do contratante
Nome: Técnorém - Engenharia e Construções, S.A.
Número de registo nacional:
502519533
Endereço postal: Estrada Nacional 113, Moinho da Areia
Código postal: 2490-444
Cidade postal: Ourém
Região: Médio Tejo 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@tecnorem.pt 📧
Telefone: +351 249540480 📞
URL: www.tecnorem.pt 🌏
Nome: Acciona Água, S.A
Número de registo nacional:
980172853
Endereço postal: Rua Carlos Testa nº. 1 - 4B
Código postal: 1050-046
Cidade postal: Lisboa
Região: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Entidade adjudicante
Comunicação
ID do documento da legislação fiscal:
_DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
ID do documento da legislação ambiental:
_DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
ID do documento da legislação laboral:
_DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Informações complementares
Organismo responsável pelos procedimentos de mediação
Nome: Águas do Algarve, S. A.
Número de registo nacional:
505176300
Endereço postal: Rua do Repouso, n.º 10
Código postal: 8000-302
Cidade postal: Faro
Região: Algarve 🏙️
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral.ada@adp.pt 📧
Telefone: +351 289899070 📞
URL: www.aguasdoalgarve.pt 🌏
Serviço junto do qual podem ser obtidas informações sobre o processo de recurso
Igual a: Organismo responsável pelos procedimentos de mediação
Procedimento de revisão
Informações exactas sobre o(s) prazo(s) para os procedimentos de recurso: 5
Fonte: OJS 2024/S 150-467697 (2024-07-31)
Anúncio de adjudicação (2026-02-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 10333627.61 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9994844.75 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Médio Tejo 🏙️
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
338.782,86 EUR
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto: 338.782,86 EUR
Fonte: OJS 2026/S 032-107800 (2026-02-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 10333627.61 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9994844.75 EUR 💰
Nome e endereço do contratante
Região: Médio Tejo 🏙️
Grande Lisboa 🏙️
Alterações
Outras informações adicionais
338.782,86 EUR
Principal motivo da alteração: Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos complementares por parte do contratante original.
Novo valor
Texto: 338.782,86 EUR
Fonte: OJS 2026/S 032-107800 (2026-02-13)
Anúncio de adjudicação (2026-05-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9994844.75 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9994844.75 EUR 💰
Entidade adjudicante
Comunicação
ID do documento da legislação fiscal:
ID do documento da legislação ambiental:
ID do documento da legislação laboral:
Alterações
Outras informações adicionais
Prorrogação de prazo
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto: Prorrogação de prazo - Novo prazo 596 dias
Fonte: OJS 2026/S 093-333447 (2026-05-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Valor total do contrato (sem IVA): 9994844.75 EUR 💰
Adjudicação do contrato
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: 9994844.75 EUR 💰
Entidade adjudicante
Comunicação
ID do documento da legislação fiscal:
unused-id
ID do documento da legislação ambiental:
unused-id
ID do documento da legislação laboral:
unused-id
Alterações
Outras informações adicionais
Prorrogação de prazo
Principal motivo da alteração: Modificações baseadas em cláusulas ou opções de modificação.
Novo valor
Texto: Prorrogação de prazo - Novo prazo 596 dias
Fonte: OJS 2026/S 093-333447 (2026-05-13)
Novas aquisições em categorias conexas 🆕