Empreitada de Conceção-Construção da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Amadora e sistema de regulação de potência de grupos electrobomba da EE Amadora (1000 kW AC) e da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Olivais (500 kW AC), incluindo serviços de operação e manutenção

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.

O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.

Prazo de entrega

O prazo para a recepção das propostas era 2022-04-04. O concurso foi publicado em 2022-02-02.

Fornecedores

Os seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:

• VEÓLIA PORTUGAL, S.A.

Quem?

• EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.

O quê?

• Construção de centrais eléctricas e instalações de aquecimento › Construção de centrais eléctricas

Onde?

• Área Metropolitana de Lisboa › Área Metropolitana de Lisboa

Histórico de aquisições

Data	Documento
2022-02-02	Anúncio de concurso
2022-03-04	Informações complementares
2022-04-20	Informações complementares
2022-06-20	Informações complementares
2022-07-05	Informações complementares
2022-08-24	Informações complementares
2022-10-10	Informações complementares
2022-11-30	Informações complementares
2023-05-19	Anúncio de adjudicação

Anúncio de concurso (2022-02-02)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Construção de centrais eléctricas
Número de referência: ENG 21057
Breve descrição:

O objeto do contrato inclui: i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs; ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos; iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP; iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário; v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.

Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Construção de centrais eléctricas 📦
Local de actuação
Região NUTS: Área Metropolitana de Lisboa 🏙️

Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa

Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.
Endereço postal: Av. da Liberdade, n.º 24
Código postal: 1250-144
Cidade postal: Lisboa
Contacto
Endereço Internet: http://www.epal.pt 🌏
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt 📧
URL dos documentos: http://www.acingov.pt 🌏
URL de participação: http://www.acingov.pt 🌏

Referência
Datas
Data de envio: 2022-02-02 📅
Prazo de apresentação: 2022-04-04 📅
Data de publicação: 2022-02-07 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 026-065187
Número JO-S: 26

Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

O objeto do contrato inclui:

i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;

ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;

iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;

iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;

v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.

Valor total estimado: 3 800 000 EUR 💰
Breve descrição:

Concurso público com publicidade internacional destinado à celebração de Empreitada de Conceção-Construção da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Amadora e sistema de regulação de potência de grupos electrobomba da EE Amadora (1000 kW AC) e da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Olivais (500 kW AC), incluindo serviços de operação e manutenção (por 2 anos).

Valor estimado sem IVA: 3 800 000 EUR 💰
Duração: 320 dias
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Olivais (Parque das Nações) e Amadora (Mina de Água)

Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Habilitação para o exercício da atividade profissional:

Os alvarás ou os certificados emitidos pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC), contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar ou, no caso de o contrato respeitar a um lote funcionalmente não autónomo as habilitações adequadas e necessárias à execução dos trabalhos inerentes à totalidade dos lotes que constituem a obra, designadamente:

i. 6.ª Subcategoria da 4.ª Categoria da classe correspondente ao valor global da proposta;

ii. 1.ª, 3ª e 4ª Subcategorias da 4.ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem;

iii. 1.ª Subcategoria da 5.ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem.

Documentos exigidos por via do CCP ou demais legislação aplicável.

Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 18:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Data de abertura das propostas: 2022-04-05 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica da proposta
Critério de qualidade (ponderação): 14
Critério de custo (nome): Custo global (VAL)
Critério de custo (ponderação): 85

Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 500906840
Contacto
Endereço Internet: www.epal.pt 🌏
Documentos URL: www.acingov.pt 🌏
URL de participação: www.acingov.pt 🌏
URL dos documentos: www.acingov.pt 🌏

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração da EPAL
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1250-144
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt 📧
Fonte: OJS 2022/S 026-065187 (2022-02-02)

Informações complementares (2022-03-04)
Objecto
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares

Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24

Referência
Datas
Data de envio: 2022-03-04 📅
Prazo de apresentação: 2022-05-03 📅
Data de publicação: 2022-03-09 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 048-123761
Refere-se ao anúncio: 2022/S 026-065187
Número JO-S: 48
Informações adicionais

Disponibilização de elementos anteriormente não facultados e alteração às peças do procedimento (assinaladas)

Fonte: OJS 2022/S 048-123761 (2022-03-04)

Informações complementares (2022-04-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

O objeto do contrato inclui: i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs; ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos; iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP; iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário; v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.

Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://WWW.EPAL.PT 🌏

Referência
Datas
Data de envio: 2022-04-20 📅
Prazo de apresentação: 2022-06-24 📅
Data de publicação: 2022-04-25 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 080-214446
Número JO-S: 80
Informações adicionais
2ª Prorrogação de prazo

Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações

mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações,

pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;

iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as

infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de

potência na RESP;

iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da

data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de

peças e equipamento quando necessário;

Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: WWW.EPAL.PT 🌏
Fonte: OJS 2022/S 080-214446 (2022-04-20)

Informações complementares (2022-06-20)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

O objeto do contrato inclui: i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs; ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos; iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP; iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário; v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.

Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Avenida da Liberdade, n.º 24
Cidade postal: Lisboa

Referência
Datas
Data de envio: 2022-06-20 📅
Prazo de apresentação: 2022-07-08 📅
Data de publicação: 2022-06-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 120-337684
Número JO-S: 120

Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

Fonte: OJS 2022/S 120-337684 (2022-06-20)

Informações complementares (2022-07-05)
Referência
Datas
Data de envio: 2022-07-05 📅
Prazo de apresentação: 2022-09-06 📅
Data de publicação: 2022-07-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 130-367196
Número JO-S: 130
Fonte: OJS 2022/S 130-367196 (2022-07-05)

Informações complementares (2022-08-24)
Entidade adjudicante
Identidade
Código postal: 1250 144

Referência
Datas
Data de envio: 2022-08-24 📅
Prazo de apresentação: 2022-10-07 📅
Data de publicação: 2022-08-29 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 165-468091
Número JO-S: 165
Informações adicionais
5ª Prorrogação de prazo
Fonte: OJS 2022/S 165-468091 (2022-08-24)

Informações complementares (2022-10-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

O objeto do contrato inclui: i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs; ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos; iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP; iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário; v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.

Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Avenida da Liberdade nº 24

Referência
Datas
Data de envio: 2022-10-10 📅
Prazo de apresentação: 2022-12-05 📅
Data de publicação: 2022-10-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 199-561878
Número JO-S: 199
Informações adicionais
6ª prorrogação de prazo

Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e

colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações,

iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de

transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;

iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de

receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;

Fonte: OJS 2022/S 199-561878 (2022-10-10)

Informações complementares (2022-11-30)
Referência
Datas
Data de envio: 2022-11-30 📅
Prazo de apresentação: 2023-01-09 📅
Data de publicação: 2022-12-05 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 234-674668
Número JO-S: 234
Informações adicionais
7ª prorrogação de prazo
Fonte: OJS 2022/S 234-674668 (2022-11-30)

Anúncio de adjudicação (2023-05-19)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

O objeto do contrato inclui: i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs; ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos; iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP; iv) Prestação de serviços de operação e manutenção das UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário; v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.

Valor total do procedimento: 3 800 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação

Procedimento
Tipo de proposta: Não consta

Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.

Referência
Datas
Data de envio: 2023-05-19 📅
Data de publicação: 2023-05-24 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 099-309036
Número JO-S: 99

Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

iv) Prestação de serviços de operação e manutenção das UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;

Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Olivais (Parque das Nações) e Amadora (Mina de Água).

Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 15

Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2023-05-18 📅
Nome: Veolia portugal, s.a.
Endereço postal: Estrada de Paço de Arcos, n.º 42
Cidade postal: Paço de Arcos
Código postal: 2770-129
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Valor total do procedimento: 3759171.12 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 2
Fonte: OJS 2023/S 099-309036 (2023-05-19)

Novas aquisições em categorias conexas 🆕

Construção (>20 novas aquisições)

Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil (>20)

Construção relacionada com centrais eléctricas e as indústrias extractiva e transformadora e construção relacionada com a indústria do petróleo e do gás (2)

Construção de centrais eléctricas e instalações de aquecimento

Construção de centrais eléctricas