Empreitada de Conceção-Construção da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Amadora e sistema de regulação de potência de grupos electrobomba da EE Amadora (1000 kW AC) e da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Olivais (500 kW AC), incluindo serviços de operação e manutenção
O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.
Prazo de entrega
O prazo para a recepção das propostas era 2022-04-04.
O concurso foi publicado em 2022-02-02.
Fornecedores
Os seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
Anúncio de concurso (2022-02-02) Entidade adjudicante Nome e endereços
Nome: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.
Número de registo nacional: 500906840
Endereço postal: Av. da Liberdade, n.º 24
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1250-144
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt📧
Região: Área Metropolitana de Lisboa🏙️
URL: www.epal.pt🌏 Comunicação
O acesso aos documentos do concurso é limitado
Documentos URL: www.acingov.pt🌏
URL de participação: www.acingov.pt🌏
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“Empreitada de Conceção-Construção da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Amadora e sistema de regulação de...”
Título
Empreitada de Conceção-Construção da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Amadora e sistema de regulação de potência de grupos electrobomba da EE Amadora (1000 kW AC) e da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Olivais (500 kW AC), incluindo serviços de operação e manutenção
ENG 21057
Mostrar mais
Produtos/serviços: Construção de centrais eléctricas📦
Breve descrição:
“O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas,...”
Breve descrição
O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.
Mostrar mais
Valor estimado sem IVA: EUR 3 800 000 💰
1️⃣
Local de actuação: Área Metropolitana de Lisboa🏙️
Local principal ou local de actuação: Olivais (Parque das Nações) e Amadora (Mina de Água)
Descrição do concurso:
“Concurso público com publicidade internacional destinado à celebração de Empreitada de Conceção-Construção da unidade de produção de energia elétrica de...”
Descrição do concurso
Concurso público com publicidade internacional destinado à celebração de Empreitada de Conceção-Construção da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Amadora e sistema de regulação de potência de grupos electrobomba da EE Amadora (1000 kW AC) e da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Olivais (500 kW AC), incluindo serviços de operação e manutenção (por 2 anos).
Mostrar mais Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica da proposta
Critério de qualidade (ponderação): 14
Critério de custo (nome): Custo global (VAL)
Critério de custo (ponderação): 85
Âmbito do concurso
Valor total estimado sem IVA: EUR 3 800 000 💰
Duração do contrato, do acordo-quadro ou do sistema de aquisição dinâmico Descrição
Duração: 320
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas Condições de participação
Lista e breve descrição das condições:
“Os alvarás ou os certificados emitidos pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC), contendo as habilitações...”
Lista e breve descrição das condições
Os alvarás ou os certificados emitidos pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC), contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar ou, no caso de o contrato respeitar a um lote funcionalmente não autónomo as habilitações adequadas e necessárias à execução dos trabalhos inerentes à totalidade dos lotes que constituem a obra, designadamente:
i. 6.ª Subcategoria da 4.ª Categoria da classe correspondente ao valor global da proposta;
ii. 1.ª, 3ª e 4ª Subcategorias da 4.ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem;
iii. 1.ª Subcategoria da 5.ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem.
Documentos exigidos por via do CCP ou demais legislação aplicável.
Procedimento Tipo de procedimento
Procedimento aberto
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2022-04-04
18:00 📅
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Condições de abertura das propostas: 2022-04-05
10:00 📅
Informações complementares Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração da EPAL
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1250-144
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt📧
Fonte: OJS 2022/S 026-065187 (2022-02-02)
Informações complementares (2022-03-04) Entidade adjudicante Nome e endereços
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24
Informações complementares Referência do anúncio original
Número do aviso no JO S: 2022/S 026-065187
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-04-04 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2022-05-03 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-04-05 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-05-04 📅
Tempo: 10:00
Outras informações adicionais
“Disponibilização de elementos anteriormente não facultados e alteração às peças do procedimento (assinaladas)”
Fonte: OJS 2022/S 048-123761 (2022-03-04)
Informações complementares (2022-04-20) Entidade adjudicante Nome e endereços
URL: WWW.EPAL.PT🌏
Objecto Âmbito do concurso
Breve descrição:
“O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas,...”
Breve descrição
O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações
mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações,
pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as
infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de
potência na RESP;
iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da
data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de
peças e equipamento quando necessário;
v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-05-03 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2022-06-24 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-05-04 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-06-27 📅
Tempo: 10:00
Outras informações adicionais
2ª Prorrogação de prazo
Fonte: OJS 2022/S 080-214446 (2022-04-20)
Informações complementares (2022-06-20) Entidade adjudicante Nome e endereços
Endereço postal: Avenida da Liberdade, n.º 24
Cidade postal: Lisboa
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“Empreitada de Conceção-Construção da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Amadora e sistema de regulação de...”
Título
Empreitada de Conceção-Construção da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Amadora e sistema de regulação de potência de grupos electrobomba da EE Amadora (1000 kW AC) e da unidade de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da EE Olivais (500 kW AC), incluindo serviços de operação e manutenção.
ENG 21057
Mostrar mais
Breve descrição:
“O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas,...”
Breve descrição
O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações,
pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-06-24 📅
Novo valor
Data: 2022-07-08 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-06-27 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-07-11 📅
Tempo: 10:00
Fonte: OJS 2022/S 120-337684 (2022-06-20)
Informações complementares (2022-07-05)
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-06-24 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2022-09-06 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-06-27 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-09-07 📅
Tempo: 10:00
Fonte: OJS 2022/S 130-367196 (2022-07-05)
Informações complementares (2022-08-24) Entidade adjudicante Nome e endereços
Código postal: 1250 144
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-09-06 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2022-10-07 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-09-07 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-10-10 📅
Tempo: 10:00
Outras informações adicionais
5ª Prorrogação de prazo
Fonte: OJS 2022/S 165-468091 (2022-08-24)
Informações complementares (2022-10-10) Entidade adjudicante Nome e endereços
Endereço postal: Avenida da Liberdade nº 24
Objecto Âmbito do concurso
Breve descrição:
“O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas,...”
Breve descrição
O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e
colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações,
pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de
transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
iv) Prestação de serviços de operação e manutenção da(s) UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de
receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-04-04 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2022-12-05 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-04-05 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-12-06 📅
Tempo: 10:00
Outras informações adicionais
6ª prorrogação de prazo
Fonte: OJS 2022/S 199-561878 (2022-10-10)
Informações complementares (2022-11-30)
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-12-05 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2023-01-09 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-12-06 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2023-01-10 📅
Tempo: 10:00
Outras informações adicionais
7ª prorrogação de prazo
Fonte: OJS 2022/S 234-674668 (2022-11-30)
Anúncio de adjudicação (2023-05-19) Entidade adjudicante Nome e endereços
Nome: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“Conc-Constr unidd prod energ elétr fonte fotovolt autocons EEAmadora e sist reg potênc grupos electrobomba EEAmadora 1000kWAC unid prod energ elétr fonte...”
Mostrar mais
Breve descrição:
“O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas,...”
Breve descrição
O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução das UPACs;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço das UPACs, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Execução das infraestruturas de interligação de cada UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
iv) Prestação de serviços de operação e manutenção das UPACs, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total das UPACs, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
v) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis nos termos do concurso.
Mostrar mais
Valor total do contrato (sem IVA): EUR 3 800 000 💰
Descrição
Local principal ou local de actuação: Olivais (Parque das Nações) e Amadora (Mina de Água).
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 15
Procedimento Informações administrativas
Publicação anterior relativa a este procedimento: 2022/S 026-065187
Adjudicação do contrato
1️⃣
Número do contrato: 2163
Título:
“Contr Emp Conc-Const unidd prod energ elétr fonte fotovolt autoc EEAmadora,sist reg potência grup eletrobomba EEAmadora 1000kWAC,unidd prod energ font...”
Mostrar mais
Data de celebração do contrato: 2023-05-18 📅
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 2
Nome e endereço do contratante
Nome: Veolia portugal, s.a.
Endereço postal: Estrada de Paço de Arcos, n.º 42
Cidade postal: Paço de Arcos
Código postal: 2770-129
País: Portugal 🇵🇹
Região: Área Metropolitana de Lisboa🏙️
O contratante é uma PME
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: EUR 3759171.12 💰
Fonte: OJS 2023/S 099-309036 (2023-05-19)