Empreitada de conceção construção para instalação de infraestruturas de telemetria e criação do Centro de Controlo de Energia e Emissões (CCEE), com serviços associados
Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL), S. A.
O objeto do contrato inclui:
a) A conceção e elaboração do projeto de implementação das infraestruturas de hardware e software do CCEE, com respeito pelo estabelecido no Caderno de encargos, nomeadamente na parte A do Programa Preliminar (anexo ao Caderno de Encargos), e que melhor se adeque aos objetivos da EPAL e pela AdVT;
b) O fornecimento de diversos tipos de equipamentos elétricos e eletrónicos em diversas instalações operacionais, bem como a sua instalação, configuração, parametrização, programação e colocação em serviço, conforme consta da Parte B do Programa Preliminar;
c) A execução das respetivas instalações elétricas de baixa tensão e de infraestruturas de telecomunicações de suporte, conforme referido na parte B do Programa Preliminar;
d) A prestação dos serviços de desenvolvimento aplicacional dos sistemas IT de suporte (SCADA e ferramenta BI Waterwater [propriedade da EPAL]), conforme referido na Parte C do Programa Preliminar/Caderno de Encargos.
O prazo para a recepção das propostas era 2021-07-21. O concurso foi publicado em 2021-01-12.
Quem? O quê? Onde?
Histórico de aquisições
| Data | Documento |
|---|---|
| 2021-01-12 | Anúncio de concurso |
| 2021-07-16 | Informações complementares |
| 2021-11-16 | Informações complementares |
| 2021-11-29 | Informações complementares |
Anúncio de concurso (2021-01-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Obras de instalação eléctrica
Número de referência: ENG 20227
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Obras de instalação eléctrica 📦
Local de actuação
Região NUTS: Continente 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL), S. A.
Endereço postal: Avenida da liberdade, 24
Código postal: 1250-144
Cidade postal: Lisboa
Contacto
Endereço Internet: http://www.epal.pt 🌏
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt 📧
URL dos documentos: http://www.acingov.pt 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2021-01-12 📅
Prazo de apresentação: 2021-07-21 📅
Data de publicação: 2021-01-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 010-015826
Número JO-S: 10
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Valor total estimado: 3 000 000 EUR 💰
Breve descrição:
Duração: 14 meses
Local de actuação
Local principal ou local de actuação:
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Habilitação para o exercício da atividade profissional:
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Procedimento acelerado: Não é um procedimento acelerado.
Hora limite para recepção das propostas: 18:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Data de abertura das propostas: 2021-07-22 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 500906840
Contacto
Endereço Internet: www.epal.pt 🌏
Documentos URL: www.acingov.pt 🌏
URL dos documentos: www.acingov.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração da EPAL
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1250-144
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt 📧
Fonte: OJS 2021/S 010-015826 (2021-01-12)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Obras de instalação eléctrica
Número de referência: ENG 20227
Breve descrição:
O objeto do contrato inclui:
a) A conceção e elaboração do projeto de implementação das infraestruturas de hardware e software do CCEE, com respeito pelo estabelecido no Caderno de encargos, nomeadamente na parte A do Programa Preliminar (anexo ao Caderno de Encargos), e que melhor se adeque aos objetivos da EPAL e pela AdVT;
b) O fornecimento de diversos tipos de equipamentos elétricos e eletrónicos em diversas instalações operacionais, bem como a sua instalação, configuração, parametrização, programação e colocação em serviço, conforme consta da Parte B do Programa Preliminar;
c) A execução das respetivas instalações elétricas de baixa tensão e de infraestruturas de telecomunicações de suporte, conforme referido na parte B do Programa Preliminar;
d) A prestação dos serviços de desenvolvimento aplicacional dos sistemas IT de suporte (SCADA e ferramenta BI Waterwater [propriedade da EPAL]), conforme referido na Parte C do Programa Preliminar/Caderno de Encargos.
Mostrar mais
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Obras de instalação eléctrica 📦
Local de actuação
Região NUTS: Continente 🏙️
Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa
Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL), S. A.
Endereço postal: Avenida da liberdade, 24
Código postal: 1250-144
Cidade postal: Lisboa
Contacto
Endereço Internet: http://www.epal.pt 🌏
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt 📧
URL dos documentos: http://www.acingov.pt 🌏
Referência
Datas
Data de envio: 2021-01-12 📅
Prazo de apresentação: 2021-07-21 📅
Data de publicação: 2021-01-15 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 010-015826
Número JO-S: 10
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
O objeto do contrato inclui:
a) A conceção e elaboração do projeto de implementação das infraestruturas de hardware e software do CCEE, com respeito pelo estabelecido no Caderno de encargos, nomeadamente na parte A do Programa Preliminar (anexo ao Caderno de Encargos), e que melhor se adeque aos objetivos da EPAL e pela AdVT;
Mostrar mais
b) O fornecimento de diversos tipos de equipamentos elétricos e eletrónicos em diversas instalações operacionais, bem como a sua instalação, configuração, parametrização, programação e colocação em serviço, conforme consta da Parte B do Programa Preliminar;
Mostrar mais
c) A execução das respetivas instalações elétricas de baixa tensão e de infraestruturas de telecomunicações de suporte, conforme referido na parte B do Programa Preliminar;
d) A prestação dos serviços de desenvolvimento aplicacional dos sistemas IT de suporte (SCADA e ferramenta BI Waterwater [propriedade da EPAL]), conforme referido na Parte C do Programa Preliminar/Caderno de Encargos.
Breve descrição:
Empreitada de conceção construção para instalação de infraestruturas de telemetria e criação do Centro de Controlo de Energia e Emissões (CCEE), com serviços associados.
Valor estimado sem IVA: 3 000 000 EUR 💰
Duração: 14 meses
Local de actuação
Local principal ou local de actuação:
Concelhos correspondentes à área de atuação da EPAL e da AdVT. Distritos de Lisboa, Portalegre, Castelo Branco, Évora e Guarda.
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Habilitação para o exercício da atividade profissional:
Habilitação legal nos termos do artigo 81 e alvará: d.
Os alvarás ou os certificados emitidos pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. (IMPIC), contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar ou, no caso de o contrato respeitar a um lote funcionalmente não autónomo as habilitações adequadas e necessárias à execução dos trabalhos inerentes à totalidade dos lotes que constituem a obra, designadamente:
Mostrar mais
i) 1.
ii) 7.
Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Procedimento acelerado: Não é um procedimento acelerado.
Hora limite para recepção das propostas: 18:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Data de abertura das propostas: 2021-07-22 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 500906840
Contacto
Endereço Internet: www.epal.pt 🌏
Documentos URL: www.acingov.pt 🌏
URL dos documentos: www.acingov.pt 🌏
Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração da EPAL
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1250-144
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt 📧
Fonte: OJS 2021/S 010-015826 (2021-01-12)
Informações complementares (2021-07-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares
Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24
Contacto
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2021-07-16 📅
Prazo de apresentação: 2021-11-17 📅
Data de publicação: 2021-07-21 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 139-369018
Refere-se ao anúncio: 2021/S 010-015826
Número JO-S: 139
Informações adicionais
Foram efetuadas retificações a aspetos essenciais das Peças do Procedimento.
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Águas do Vale do Tejo, S. A.
Número de registo nacional: 513606130
Endereço postal: Rua Doutor Francisco Pissarra de Matos, 21, rés-do-chão
Cidade postal: Guarda
Código postal: 6300-693
País: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Contacto
Endereço Internet: www.advt.pt 🌏
Fonte: OJS 2021/S 139-369018 (2021-07-16)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Empreitada de conceção construção para instalação de infraestruturas de telemetria e criação do Centro de Controlo de Energia e Emissões (CCEE), com serviços associados que tem por objeto principal a implementação de uma infraestrutura única de monitorização de consumo e desempenho energético e emissões de GEE (gases com efeitos de estufa) indiretas scope 2., comando e controlo da produção de energia, nos termos melhor definidos no Caderno de Encargos, respetivos anexos e na Declaração de Garantias subscrita pelo adjudicatário na proposta.
O objeto do contrato inclui:
a) A conceção e elaboração do projeto de implementação das infraestruturas de hardware e software do CCEE, com respeito pelo estabelecido no Caderno de Encargos, nomeadamente na parte A do Programa Preliminar (anexo ao Caderno de Encargos), e que melhor se adeque aos objetivos da EPAL e da AdVT;
b) O fornecimento de diversos tipos de equipamentos elétricos e eletrónicos em diversas instalações operacionais, bem como a sua instalação, configuração, parametrização, programação e colocação em serviço, conforme consta da parte B do Programa Preliminar;
c) A execução das respetivas instalações elétricas de baixa tensão e de infraestruturas de telecomunicações de suporte, conforme referido na parte B do Programa Preliminar;
d) A prestação dos serviços de desenvolvimento aplicacional dos sistemas IT de suporte (SCADA e ferramenta BI Waterwater (propriedade da EPAL), conforme referido na parte C do Programa Preliminar/Caderno de Encargos.
Mostrar mais
Tipo de documento: Informações complementares
Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24
Contacto
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt 📧
Referência
Datas
Data de envio: 2021-07-16 📅
Prazo de apresentação: 2021-11-17 📅
Data de publicação: 2021-07-21 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 139-369018
Refere-se ao anúncio: 2021/S 010-015826
Número JO-S: 139
Informações adicionais
Foram efetuadas retificações a aspetos essenciais das Peças do Procedimento.
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Empreitada de conceção construção para instalação de infraestruturas de telemetria e criação do Centro de Controlo de Energia e Emissões (CCEE), com serviços associados que tem por objeto principal a implementação de uma infraestrutura única de monitorização de consumo e desempenho energético e emissões de GEE (gases com efeitos de estufa) indiretas scope 2., comando e controlo da produção de energia, nos termos melhor definidos no Caderno de Encargos, respetivos anexos e na Declaração de Garantias subscrita pelo adjudicatário na proposta.
Mostrar mais
a) A conceção e elaboração do projeto de implementação das infraestruturas de hardware e software do CCEE, com respeito pelo estabelecido no Caderno de Encargos, nomeadamente na parte A do Programa Preliminar (anexo ao Caderno de Encargos), e que melhor se adeque aos objetivos da EPAL e da AdVT;
Mostrar mais
b) O fornecimento de diversos tipos de equipamentos elétricos e eletrónicos em diversas instalações operacionais, bem como a sua instalação, configuração, parametrização, programação e colocação em serviço, conforme consta da parte B do Programa Preliminar;
Mostrar mais
d) A prestação dos serviços de desenvolvimento aplicacional dos sistemas IT de suporte (SCADA e ferramenta BI Waterwater (propriedade da EPAL), conforme referido na parte C do Programa Preliminar/Caderno de Encargos.
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: Águas do Vale do Tejo, S. A.
Número de registo nacional: 513606130
Endereço postal: Rua Doutor Francisco Pissarra de Matos, 21, rés-do-chão
Cidade postal: Guarda
Código postal: 6300-693
País: Beiras e Serra da Estrela 🏙️
Contacto
Endereço Internet: www.advt.pt 🌏
Fonte: OJS 2021/S 139-369018 (2021-07-16)
Informações complementares (2021-11-16)
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.
Referência
Datas
Data de envio: 2021-11-16 📅
Prazo de apresentação: 2021-12-02 📅
Data de publicação: 2021-11-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 225-589098
Número JO-S: 225
Fonte: OJS 2021/S 225-589098 (2021-11-16)
Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.
Referência
Datas
Data de envio: 2021-11-16 📅
Prazo de apresentação: 2021-12-02 📅
Data de publicação: 2021-11-19 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 225-589098
Número JO-S: 225
Fonte: OJS 2021/S 225-589098 (2021-11-16)
Informações complementares (2021-11-29)
Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Av. da Liberdade, n.º 24
Referência
Datas
Data de envio: 2021-11-29 📅
Prazo de apresentação: 2022-01-28 📅
Data de publicação: 2021-12-03 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 235-615810
Número JO-S: 235
Informações adicionais
Resposta a esclarecimentos fora de prazo e, por isso, prorrogação de prazo.
Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção de Engenharia
Fonte: OJS 2021/S 235-615810 (2021-11-29)
Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Av. da Liberdade, n.º 24
Referência
Datas
Data de envio: 2021-11-29 📅
Prazo de apresentação: 2022-01-28 📅
Data de publicação: 2021-12-03 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 235-615810
Número JO-S: 235
Informações adicionais
Resposta a esclarecimentos fora de prazo e, por isso, prorrogação de prazo.
Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção de Engenharia
Fonte: OJS 2021/S 235-615810 (2021-11-29)
Novas aquisições em categorias conexas 🆕
- Construção (>20 novas aquisições)
- Instalações em edifícios (2)
- Obras de instalação eléctrica (1)
- Instalação de cabos e acessórios eléctricos
- Instalação de elevadores e escadas rolantes (1)
- Instalação de equipamento de telecomunicações
- Instalação de equipamento para aquecimento e de outro equipamento eléctrico em edifícios
- Instalação de sistemas de alarme e de antenas
- Instalação de sistemas de iluminação e de sinalização
- Outras obras de instalação eléctrica