Empreitada de Conceção-Construção da duplicação do canal de água bruta, da Unidade de Produção para Autoconsumo constituída por gerador de energia elétrica de fonte hídrica (100 kW AC) e gerador de energia de fonte fotovoltaica (600 kW AC) e interligações em média tensão, incluindo serviços de operação e manutenção

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.

o objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço da UPAC, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico, com destaque para estrutura treliçada de PRFV, cobertura em chapa metálica canelada e ainda os trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores;
iv) Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
v) Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total da UPAC, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
vi) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.

Prazo de entrega

O prazo para a recepção das propostas era 2022-02-24. O concurso foi publicado em 2021-11-26.

Fornecedores

Os seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:

• EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.

Quem?

• EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.

O quê?

• Instalação de equipamento para aquecimento e de outro equipamento eléctrico em edifícios › Instalações de média tensão

Onde?

• Alentejo › Lezíria do Tejo
• Área Metropolitana de Lisboa › Área Metropolitana de Lisboa

Histórico de aquisições

Data	Documento
2021-11-26	Anúncio de concurso
2022-02-15	Informações complementares
2022-05-11	Informações complementares
2022-06-03	Informações complementares
2022-06-22	Informações complementares
2023-01-10	Anúncio de adjudicação

Anúncio de concurso (2021-11-26)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Instalações de média tensão
Número de referência: ENG 20197
Breve descrição:

o objeto do contrato inclui: i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC; ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço da UPAC, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos; iii) Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico, com destaque para estrutura treliçada de PRFV, cobertura em chapa metálica canelada e ainda os trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores; iv) Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP; v) Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total da UPAC, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário; vi) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.

Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Obras
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Instalações de média tensão 📦
Local de actuação
Região NUTS: Lezíria do Tejo 🏙️

Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa

Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.
Endereço postal: Av. da Liberdade, n.º 24
Código postal: 1250-144
Cidade postal: Lisboa
Contacto
Endereço Internet: http://www.epal.pt 🌏
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt 📧
URL dos documentos: http://www.acingov.pt 🌏
URL de participação: http://www.acingov.pt 🌏

Referência
Datas
Data de envio: 2021-11-26 📅
Prazo de apresentação: 2022-02-24 📅
Data de publicação: 2021-12-01 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2021/S 233-612623
Número JO-S: 233

Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

o objeto do contrato inclui:

i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;

ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço da UPAC, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;

iii) Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico, com destaque para estrutura treliçada de PRFV, cobertura em chapa metálica canelada e ainda os trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores;

iv) Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;

v) Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total da UPAC, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;

vi) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.

Valor total estimado: 3 600 000 EUR 💰
Breve descrição:

Concurso público destinado à celebração do contrato que tem por objeto:

vi) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis

Valor estimado sem IVA: 3 600 000 EUR 💰
Duração: 365 meses
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Asseiceira, Tomar, distrito de Santarém

Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Habilitação para o exercício da atividade profissional:

Para além dos documentos exigidos por via do art.º 81.º do CCP, os seguintes:

- Os alvarás ou os certificados emitidos pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC), contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar ou, no caso de o contrato respeitar a um lote funcionalmente não autónomo as habilitações adequadas e necessárias à execução dos trabalhos inerentes à totalidade dos lotes que constituem a obra, designadamente:

i. 6.ª Subcategoria da 4.ª Categoria da classe correspondente ao valor global da proposta;

ii. 1.ª, 3ª e 4ª e 19ª Subcategorias da 4.ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem;

iii. 1.ª, 2ª Subcategorias da 1.ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem;

iv. 8.ª, 10.ª e 11.ª Subcategorias da 5.ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem

- Documentos previstos na restante legislação aplicável.

Procedimento
Base jurídica: 32014L0024
Hora limite para recepção das propostas: 18:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Data de abertura das propostas: 2022-02-25 📅
Hora de abertura das propostas: 10:00
Local: plataforma eletrónica acingov
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica da proposta
Critério de qualidade (ponderação): 15
Critério de custo (nome): Custo global (VAL)
Critério de custo (ponderação): 85

Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 500906840
Contacto
Endereço Internet: www.epal.pt 🌏
Documentos URL: www.acingov.pt 🌏
URL de participação: www.acingov.pt 🌏
URL dos documentos: www.acingov.pt 🌏

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração da EPAL
Endereço postal: Av da liberdade, 24
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1250-144
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt 📧
Fonte: OJS 2021/S 233-612623 (2021-11-26)

Informações complementares (2022-02-15)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

O objeto do contrato inclui: i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC; ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço da UPAC, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos; iii) Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico, com destaque para estrutura treliçada de PRFV, cobertura em chapa metálica canelada e ainda os trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores; iv) Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP; v) Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total da UPAC, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário; vi) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.

Metadados do anúncio
Tipo de documento: Informações complementares

Entidade adjudicante
Identidade
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24

Referência
Datas
Data de envio: 2022-02-15 📅
Prazo de apresentação: 2022-05-16 📅
Data de publicação: 2022-02-18 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 035-086951
Refere-se ao anúncio: 2021/S 233-612623
Número JO-S: 35
Informações adicionais
Alterações fundamentais às peças do procedimento.

Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição: O objeto do contrato inclui:

Entidade adjudicante
Contacto
Ponto de contacto: Direção de Engenharia
Fonte: OJS 2022/S 035-086951 (2022-02-15)

Informações complementares (2022-05-11)
Referência
Datas
Data de envio: 2022-05-11 📅
Prazo de apresentação: 2022-06-06 📅
Data de publicação: 2022-05-16 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 094-258544
Número JO-S: 94
Fonte: OJS 2022/S 094-258544 (2022-05-11)

Informações complementares (2022-06-03)
Referência
Datas
Data de envio: 2022-06-03 📅
Prazo de apresentação: 2022-06-24 📅
Data de publicação: 2022-06-08 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 109-306857
Número JO-S: 109
Informações adicionais
prorrogação do prazo de apresentação de proposta a solicitação dos interessados.
Fonte: OJS 2022/S 109-306857 (2022-06-03)

Informações complementares (2022-06-22)
Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: http://WWW.EPAL.PT 🌏

Referência
Datas
Data de envio: 2022-06-22 📅
Prazo de apresentação: 2022-07-15 📅
Data de publicação: 2022-06-27 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2022/S 121-343220
Número JO-S: 121
Informações adicionais

Alteração de prazo parcelar de execução da obra (caderno de encargos, cláusula 3.ª) e prorrogação do prazo de apresentação de propostas

Entidade adjudicante
Contacto
Endereço Internet: WWW.EPAL.PT 🌏
Fonte: OJS 2022/S 121-343220 (2022-06-22)

Anúncio de adjudicação (2023-01-10)
Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

O objeto do contrato inclui: i)Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC; ii)Realização da empreitada,construção infraestruturas,construção civil e estruturas,instalações mecânicas/elétricas e instalação/colocação em serviço da UPAC,incluindo todas as autorizações,pareceres,licenças,alvarás legalmente impostos; iii)Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico,com destaque para estrutura treliçada de PRFV,cobertura em chapa metálica canelada e ainda trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores; iv)Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP),incluindo infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP; v)Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC,incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário; vi)Prestação das obrigações/pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.

Valor total do procedimento: 3920714.48 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação

Procedimento
Tipo de proposta: Não consta

Entidade adjudicante
Identidade
Nome da autoridade adjudicante: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.
Endereço postal: Avenida da Liberdade, n.º 24

Referência
Datas
Data de envio: 2023-01-10 📅
Data de publicação: 2023-01-13 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2023/S 010-026007
Número JO-S: 10
Informações adicionais

Adjudicação efetuada ao abrigo do art.º 5.º do Decreto Lei n.º 36/2022, de 20 de maio

Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:

i)Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;

ii)Realização da empreitada,construção infraestruturas,construção civil e estruturas,instalações mecânicas/elétricas e instalação/colocação em serviço da UPAC,incluindo todas as autorizações,pareceres,licenças,alvarás legalmente impostos;

iii)Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico,com destaque para estrutura treliçada de PRFV,cobertura em chapa metálica canelada e ainda trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores;

iv)Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP),incluindo infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;

v)Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC,incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;

vi)Prestação das obrigações/pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.

Empreitada de Conceção-Construção da duplicação do canal de água bruta, da Unidade de Produção para Autoconsumo constituída por gerador de energia elétrica de fonte hídrica (100 kW AC) e gerador de energia de fonte fotovoltaica (600 kW AC) e interligações em média

tensão, incluindo serviços de operação e manutenção.

Informações adicionais:

Adjudicação efetuada ao abrigo do art.º 5.º do Decreto Lei n.º 36/2022, de 20 de maio

Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2022-12-09 📅
Nome: Edp comercial - comercialização de energia, s.a.
Número de registo nacional: 503504564
Endereço postal: Avenida 24 de julho, n.º 12
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1249-300
País: Portugal 🇵🇹
Área Metropolitana de Lisboa 🏙️
Valor total do procedimento: 3920714.48 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 5

Informações complementares
Corpo de revisão
Endereço postal: Avenida da liberdade, 24
Fonte: OJS 2023/S 010-026007 (2023-01-10)

Novas aquisições em categorias conexas 🆕

Construção (>20 novas aquisições)

Instalações em edifícios (2)

Obras de instalação eléctrica (1)

Instalação de equipamento para aquecimento e de outro equipamento eléctrico em edifícios (1)