Empreitada de Conceção-Construção da duplicação do canal de água bruta, da Unidade de Produção para Autoconsumo constituída por gerador de energia elétrica de fonte hídrica (100 kW AC) e gerador de energia de fonte fotovoltaica (600 kW AC) e interligações em média tensão, incluindo serviços de operação e manutenção
o objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço da UPAC, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico, com destaque para estrutura treliçada de PRFV, cobertura em chapa metálica canelada e ainda os trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores;
iv) Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
v) Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total da UPAC, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
vi) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.
Prazo de entrega
O prazo para a recepção das propostas era 2022-02-24.
O concurso foi publicado em 2021-11-26.
Fornecedores
Os seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
Anúncio de concurso (2021-11-26) Entidade adjudicante Nome e endereços
Nome: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.
Número de registo nacional: 500906840
Endereço postal: Av. da Liberdade, n.º 24
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1250-144
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt📧
Região: Área Metropolitana de Lisboa🏙️
URL: www.epal.pt🌏 Comunicação
O acesso aos documentos do concurso é limitado
Documentos URL: www.acingov.pt🌏
URL de participação: www.acingov.pt🌏
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“Empreitada de Conceção-Construção da duplicação do canal de água bruta, da Unidade de Produção para Autoconsumo constituída por gerador de energia elétrica...”
Título
Empreitada de Conceção-Construção da duplicação do canal de água bruta, da Unidade de Produção para Autoconsumo constituída por gerador de energia elétrica de fonte hídrica (100 kW AC) e gerador de energia de fonte fotovoltaica (600 kW AC) e interligações em média tensão, incluindo serviços de operação e manutenção
ENG 20197
Mostrar mais
Produtos/serviços: Instalações de média tensão📦
Breve descrição:
“o objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas,...”
Breve descrição
o objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço da UPAC, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico, com destaque para estrutura treliçada de PRFV, cobertura em chapa metálica canelada e ainda os trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores;
iv) Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
v) Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total da UPAC, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
vi) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.
Mostrar mais
Valor estimado sem IVA: EUR 3 600 000 💰
1️⃣
Local de actuação: Lezíria do Tejo🏙️
Local principal ou local de actuação: Asseiceira, Tomar, distrito de Santarém
Descrição do concurso:
“Concurso público destinado à celebração do contrato que tem por objeto:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii) Realização da...”
Descrição do concurso
Concurso público destinado à celebração do contrato que tem por objeto:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço da UPAC, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico, com destaque para estrutura treliçada de PRFV, cobertura em chapa metálica canelada e ainda os trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores;
iv) Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
v) Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total da UPAC, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
vi) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis
Mostrar mais Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica da proposta
Critério de qualidade (ponderação): 15
Critério de custo (nome): Custo global (VAL)
Critério de custo (ponderação): 85
Âmbito do concurso
Valor total estimado sem IVA: EUR 3 600 000 💰
Duração do contrato, do acordo-quadro ou do sistema de aquisição dinâmico
O período de tempo abaixo é expresso em número de meses.
Descrição
Duração: 365
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas Condições de participação
Lista e breve descrição das condições:
“Para além dos documentos exigidos por via do art.º 81.º do CCP, os seguintes:
- Os alvarás ou os certificados emitidos pelo Instituto dos Mercados Públicos,...”
Lista e breve descrição das condições
Para além dos documentos exigidos por via do art.º 81.º do CCP, os seguintes:
- Os alvarás ou os certificados emitidos pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC), contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar ou, no caso de o contrato respeitar a um lote funcionalmente não autónomo as habilitações adequadas e necessárias à execução dos trabalhos inerentes à totalidade dos lotes que constituem a obra, designadamente:
i. 6.ª Subcategoria da 4.ª Categoria da classe correspondente ao valor global da proposta;
ii. 1.ª, 3ª e 4ª e 19ª Subcategorias da 4.ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem;
iii. 1.ª, 2ª Subcategorias da 1.ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem;
iv. 8.ª, 10.ª e 11.ª Subcategorias da 5.ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem
- Documentos previstos na restante legislação aplicável.
Procedimento Tipo de procedimento
Procedimento aberto
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2022-02-24
18:00 📅
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Condições de abertura das propostas: 2022-02-25
10:00 📅
Condições de abertura das propostas (local): plataforma eletrónica acingov
Informações complementares Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração da EPAL
Endereço postal: Av da liberdade, 24
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1250-144
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt📧
Fonte: OJS 2021/S 233-612623 (2021-11-26)
Informações complementares (2022-02-15) Entidade adjudicante Nome e endereços
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24
Pessoa de contacto: Direção de Engenharia
Objecto Âmbito do concurso
Breve descrição:
“O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas,...”
Breve descrição
O objeto do contrato inclui:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço da UPAC, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico, com destaque para estrutura treliçada de PRFV, cobertura em chapa metálica canelada e ainda os trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores;
iv) Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
v) Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total da UPAC, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
vi) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.
Informações complementares Referência do anúncio original
Número do aviso no JO S: 2021/S 233-612623
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-02-24 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2022-05-16 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-02-25 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-05-17 📅
Tempo: 10:00
Outras informações adicionais
Alterações fundamentais às peças do procedimento.
Fonte: OJS 2022/S 035-086951 (2022-02-15)
Informações complementares (2022-05-11)
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-02-24 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2022-06-06 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-02-25 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-06-07 📅
Tempo: 10:00
Fonte: OJS 2022/S 094-258544 (2022-05-11)
Informações complementares (2022-06-03)
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-06-06 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2022-06-24 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-06-07 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-06-27 📅
Tempo: 10:00
Outras informações adicionais
“prorrogação do prazo de apresentação de proposta a solicitação dos interessados.”
Fonte: OJS 2022/S 109-306857 (2022-06-03)
Informações complementares (2022-06-22) Entidade adjudicante Nome e endereços
URL: WWW.EPAL.PT🌏
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2022-06-24 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2022-07-15 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2022-06-27 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2022-07-18 📅
Tempo: 10:00
Outras informações adicionais
“Alteração de prazo parcelar de execução da obra (caderno de encargos, cláusula 3.ª) e prorrogação do prazo de apresentação de propostas”
Fonte: OJS 2022/S 121-343220 (2022-06-22)
Anúncio de adjudicação (2023-01-10) Entidade adjudicante Nome e endereços
Nome: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.
Endereço postal: Avenida da Liberdade, n.º 24
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“Empreitada Conc-Const duplicação canal água bruta,Unidade Produção Autoconsumo constituída por gerador energia elétrica fonte hídrica 100kWAC e gerador...”
Título
Empreitada Conc-Const duplicação canal água bruta,Unidade Produção Autoconsumo constituída por gerador energia elétrica fonte hídrica 100kWAC e gerador energia fonte fotovolt 600kWAC ETA Asseiceira
ENG 20197
Mostrar mais
Breve descrição:
“O objeto do contrato inclui:
i)Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii)Realização da empreitada,construção infraestruturas,construção civil...”
Breve descrição
O objeto do contrato inclui:
i)Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii)Realização da empreitada,construção infraestruturas,construção civil e estruturas,instalações mecânicas/elétricas e instalação/colocação em serviço da UPAC,incluindo todas as autorizações,pareceres,licenças,alvarás legalmente impostos;
iii)Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico,com destaque para estrutura treliçada de PRFV,cobertura em chapa metálica canelada e ainda trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores;
iv)Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP),incluindo infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
v)Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC,incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
vi)Prestação das obrigações/pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.
Mostrar mais
Valor total do contrato (sem IVA): EUR 3920714.48 💰
Descrição
Descrição do concurso:
“Empreitada de Conceção-Construção da duplicação do canal de água bruta, da Unidade de Produção para Autoconsumo constituída por gerador de energia elétrica...”
Descrição do concurso
Empreitada de Conceção-Construção da duplicação do canal de água bruta, da Unidade de Produção para Autoconsumo constituída por gerador de energia elétrica de fonte hídrica (100 kW AC) e gerador de energia de fonte fotovoltaica (600 kW AC) e interligações em média
tensão, incluindo serviços de operação e manutenção.
Concurso público destinado à celebração do contrato que tem por objeto:
i) Conceção e elaboração do projeto de execução da UPAC;
ii) Realização da empreitada, construção de infraestruturas, construção civil e estruturas, instalações mecânicas e elétricas e instalação e colocação em serviço da UPAC, incluindo todas as autorizações, pareceres, licenças e alvarás legalmente impostos;
iii) Intervenções de construção civil prévias à execução do gerador fotovoltaico, com destaque para estrutura treliçada de PRFV, cobertura em chapa metálica canelada e ainda os trabalhos de impermeabilização das coberturas dos edifícios dos flotadores;
iv) Execução das infraestruturas de interligação da UPAC (sem injeção na RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformação em média tensão e os dispositivos de limitação de injeção de potência na RESP;
v) Prestação de serviços de operação e manutenção da UPAC, pelo período de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de receção provisória total da UPAC, incluindo a reparação e substituição de peças e equipamento quando necessário;
vi) Prestação das obrigações e/ou pagamentos resultantes das garantias aplicáveis.
Mostrar mais
Informações adicionais:
“Adjudicação efetuada ao abrigo do art.º 5.º do Decreto Lei n.º 36/2022, de 20 de maio”
Procedimento Informações administrativas
Publicação anterior relativa a este procedimento: 2021/S 233-612623
Adjudicação do contrato
1️⃣
Número do contrato: 2105
Título:
“Contrato Empreitada Conc-Constr duplic canal água bruta,unidd prod autoconsumo-gerador energ elét fonte hídrica 100kWAC,gerador energia elét fonte fotovolt...”
Título
Contrato Empreitada Conc-Constr duplic canal água bruta,unidd prod autoconsumo-gerador energ elét fonte hídrica 100kWAC,gerador energia elét fonte fotovolt 600kWAC-ETA Asseiceira,interlig média tensão
Mostrar mais
Data de celebração do contrato: 2022-12-09 📅
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 5
Nome e endereço do contratante
Nome: Edp comercial - comercialização de energia, s.a.
Número de registo nacional: 503504564
Endereço postal: Avenida 24 de julho, n.º 12
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1249-300
País: Portugal 🇵🇹
Região: Área Metropolitana de Lisboa🏙️
O contratante é uma PME
Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: EUR 3920714.48 💰
Informações complementares Corpo de revisão
Endereço postal: Avenida da liberdade, 24
Fonte: OJS 2023/S 010-026007 (2023-01-10)