Objecto Âmbito do concurso
Título:
“IC2/EN1 — Beneficiação entre Asseiceira (65+200) e Freires (85+500) (E-contratos 5010038440)
5010038440”
Produtos/serviços: Reparação de estradas📦
Breve descrição:
“A necessidade do presente procedimento, decorre da premência de beneficiação do lanço do Itinerário Complementar 2 (IC2).”
Valor estimado sem IVA: EUR 8 600 000 💰
1️⃣
Local de actuação: Região de Leiria🏙️
Local de actuação: Médio Tejo🏙️
Descrição do concurso: Santarém, Leiria.
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): vinte por cento
Preço (ponderação): oitenta por cento
Duração do contrato, do acordo-quadro ou do sistema de aquisição dinâmico Descrição
Duração: 450
Procedimento Tipo de procedimento
Procedimento aberto
Procedimento acelerado: Não é acelarado.
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2020-11-16
17:00 📅
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
O período de tempo abaixo é expresso em número de meses.
Prazo mínimo durante o qual o proponente deve manter a proposta: 4
Condições de abertura das propostas: 2020-11-17
10:00 📅
Informações complementares Informações adicionais
“Alvará de construção a apresentar pelo adjudicatário, emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. (IMPIC), contendo...”
Alvará de construção a apresentar pelo adjudicatário, emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. (IMPIC), contendo a seguinte autorização: a 1.ª subcategoria da 2.ª categoria deve ser de classe por forma a cobrir o valor da totalidade dos trabalhos da proposta.
Mostrar mais Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Endereço postal: Praça da Portagem
Cidade postal: Almada
Código postal: 2809-013
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 212879780📞
Correio electrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt📧
Fax: +351 211021839 📠
Fonte: OJS 2020/S 204-495143 (2020-10-15)
Informações complementares (2020-11-17) Entidade adjudicante Nome e endereços
Pessoa de contacto: Direção de Compras e Logística — Departamento de Compras
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“IC2/EN1: beneficiação entre Asseiceira (65 + 200) e Freires (85 + 500) (e-contratos 5010038440)
5010038440”
Informações complementares Referência do anúncio original
Número do aviso no JO S: 2020/S 204-495143
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2020-11-16 📅
Tempo: 17:00
Novo valor
Data: 2020-11-30 📅
Tempo: 17:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2020-11-17 📅
Tempo: 10:00
Novo valor
Data: 2020-12-02 📅
Tempo: 10:00
Fonte: OJS 2020/S 227-555914 (2020-11-17)
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“5010038440: empreitada IC2/EN1: beneficiação entre Asseiceira (65 + 200) e Freires (85 + 500)
5010038440”
Breve descrição:
“Empreitada IC2/EN1: beneficiação entre Asseiceira (65 + 200) e Freires (85 + 500).”
Valor total do contrato (sem IVA): EUR 8 600 000 💰
Descrição
Local principal ou local de actuação: Santarém, Leiria (IC2/EN: entre Asseiceira (65 + 200) e Freires (85 + 500).
Descrição do concurso:
“Empreitada IC2/EN1: beneficiação entre Asseiceira (65 + 200) e Freires (85 + 500).” Critérios de atribuição
Critério de qualidade (ponderação): 20
Preço (ponderação): 80
Procedimento Informações administrativas
Publicação anterior relativa a este procedimento: 2020/S 204-495143
Adjudicação do contrato
1️⃣
Número do contrato: 5010038440
Título:
“5010038440: empreitada IC2/EN1: beneficiação entre Asseiceira (65 + 200) e Freires (85 + 500)”
Data de celebração do contrato: 2021-05-03 📅
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 5
Nome e endereço do contratante
Nome: Construções JJR & Filhos, S. A.
Número de registo nacional: 502197714
Cidade postal: Santa Catarina da Serra
País: Portugal 🇵🇹
Região: Região de Leiria🏙️
O contratante é uma PME ✅ Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total estimado do contrato/lote: EUR 8 600 000 💰
Valor total do contrato/lote: EUR 8465962.29 💰
Informações complementares Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Fonte: OJS 2021/S 108-283818 (2021-06-02)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-10-13) Entidade adjudicante Nome e endereços
Nome: Infraestruturas de Portugal S.A.
Telefone: +351 212879000📞
Correio electrónico: ana.tavares@infraestruturasdeportugal.pt📧
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“5010038440- Empreitada IC2/EN1: Beneficiação entre Asseiceira (65+200) e Freires (85+500) (Ad. 11000884)
5010038440”
Procedimento Informações administrativas
Publicação anterior relativa a este procedimento: 2021/S 108-283818
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: EUR 8465962.29 💰
Fonte: OJS 2022/S 201-570940 (2022-10-13)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2022-12-16) Objecto Âmbito do concurso
Título:
“5010038440- Empreitada IC2/EN1: Beneficiação entre Asseiceira (65+200) e Freires (85+500) (Adenda 12000221)
5010038440”
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: EUR 8465962.29 💰
Fonte: OJS 2022/S 246-712540 (2022-12-16)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-07-20) Objecto Âmbito do concurso
Título:
“5010038440- Empreitada IC2/EN1: Beneficiação entre Asseiceira (65+200) e Freires (85+500) (Ad 11001264)
5010038440”
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: EUR 8465962.29 💰
Fonte: OJS 2023/S 141-451907 (2023-07-20)
Modificação de um contrato/de uma concessão durante o seu período de vigência (2023-07-21) Objecto Âmbito do concurso
Título:
“5010038440- Empreitada IC2/EN1: Beneficiação entre Asseiceira (65+200) e Freires (85+500) (Adenda 12000352)
5010038440”
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: EUR 8465962.29 💰
Fonte: OJS 2023/S 142-454006 (2023-07-21)
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“5010038440- Empreitada IC2/EN1: Beneficiação entre Asseiceira (65+200) e Freires (85+500) (Ad. 11001360)
5010038440”
Adjudicação do contrato Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: EUR 8465962.29 💰
Fonte: OJS 2023/S 217-682438 (2023-11-07)