Tem por objeto principal a execução da obra de duplicação do troço do Adutor do Castelo do Bode, na zona de Brogueira/Sobral, nos termos melhor definidos no caderno de encargos e seus anexos.
Prazo de entrega
O prazo para a recepção das propostas era 2019-09-20.
O concurso foi publicado em 2019-08-06.
Anúncio de concurso (2019-08-06) Entidade adjudicante Nome e endereços
Nome: EPAL — Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.
Número de registo nacional: 500906840
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1250-144
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt📧
Região: Portugal🏙️
URL: www.epal.pt🌏 Comunicação
Documentos URL: www.acingov.pt🌏
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“Empreitada Adutor de Castelo do Bode — Execução de duplicação de troços não duplicados — Troço I — Brogueira-Sobral
E_AA_O_0633_01 ENG”
Produtos/serviços: Construção de condutas para água e águas residuais📦
Breve descrição:
“Tem por objeto principal a execução da obra de duplicação do troço do Adutor do Castelo do Bode, na zona de Brogueira/Sobral, nos termos melhor definidos no...”
Breve descrição
Tem por objeto principal a execução da obra de duplicação do troço do Adutor do Castelo do Bode, na zona de Brogueira/Sobral, nos termos melhor definidos no caderno de encargos e seus anexos.
Mostrar mais
Valor estimado sem IVA: EUR 6 500 000 💰
1️⃣
Local de actuação: Médio Tejo🏙️
Local principal ou local de actuação: Distrito e concelho de Santarém.
Descrição do concurso:
“Concurso público destinado à celebração do contrato de empreitada de obras públicas designada por Adutor de Castelo do Bode — Execução de duplicação de...”
Descrição do concurso
Concurso público destinado à celebração do contrato de empreitada de obras públicas designada por Adutor de Castelo do Bode — Execução de duplicação de troços não duplicados — Troço I — Brogueira-Sobral.
Mostrar mais Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica
Critério de qualidade (ponderação): Valia Técnica - 40 %
Preço (ponderação): Preço - 60 %
Âmbito do concurso
Valor total estimado sem IVA: EUR 6 500 000 💰
Duração do contrato, do acordo-quadro ou do sistema de aquisição dinâmico Descrição
Duração: 365
Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas Condições de participação
Lista e breve descrição das condições:
“Os alvarás ou os certificados ou as declarações emitidas pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC), contendo as...”
Lista e breve descrição das condições
Os alvarás ou os certificados ou as declarações emitidas pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC), contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar, designadamente:
i. 6. Subcategoria (Saneamento básico) da 2. categoria (Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas) e da classe correspondente ao valor global da proposta;
ii. 1. Subcategoria (Estruturas e elementos de betão) da 1. categoria (Edifícios e património construído), da classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeita;
iii. 2. Subcategoria (Movimentação de terras) da 5. categoria (Outros trabalhos), da classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeita.
Procedimento Tipo de procedimento
Procedimento aberto
Procedimento acelerado: Concurso Público (artigo 130. e ss do CCP)
Informações administrativas
Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação: 2019-09-20
18:00 📅
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Condições de abertura das propostas: 2019-09-23
9:30 📅
Condições de abertura das propostas (local): Plataforma Eletrónica Acingov.
Informações complementares Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração da EPAL, S. A.
Endereço postal: Avenida da Liberdade, 24
Cidade postal: Lisboa
Código postal: 1250-144
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: concursosengenharia.epal@adp.pt📧
URL: www.epal.pt🌏
Fonte: OJS 2019/S 152-374110 (2019-08-06)
Informações complementares (2019-09-16) Entidade adjudicante Nome e endereços
Telefone: +351 213251000📞
Região: Médio Tejo🏙️
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“Empreitada de obras públicas designada por «Adutor de Castelo do Bode — Execução de duplicação de troços não duplicados — Troço I — Brogueira/Sobral»
ENG...”
Título
Empreitada de obras públicas designada por «Adutor de Castelo do Bode — Execução de duplicação de troços não duplicados — Troço I — Brogueira/Sobral»
ENG e_aa_o_633_01
Mostrar mais
Breve descrição:
“Execução da obra de duplicação do troço do Adutor do Castelo do Bode, na zona de Brogueira/Sobral, nos termos definidos no caderno de encargos.”
Informações complementares Referência do anúncio original
Número do aviso no JO S: 2019/S 152-374110
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Local do texto a modificar: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2019-09-20 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2019-10-21 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2019-09-23 📅
Tempo: 9:30
Novo valor
Data: 2019-10-22 📅
Tempo: 9:30
Fonte: OJS 2019/S 180-437752 (2019-09-16)
Informações complementares (2019-10-03) Entidade adjudicante Nome e endereços
Endereço postal: Avenida da liberdade, 24
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“Empreitada de obras públicas designada por «Adutor de Castelo do Bode — Execução de duplicação de troços não duplicados: Troço I —Brogueira/Sobral»
ENG E_AA_O_633_01”
Título
Empreitada de obras públicas designada por «Adutor de Castelo do Bode — Execução de duplicação de troços não duplicados: Troço I —Brogueira/Sobral»
ENG E_AA_O_633_01
Mostrar mais
Breve descrição:
“Execução da obra de duplicação do troço do Adutor do Castelo do Bode, na zona de Brogueira/Sobral, nos termos definidos no caderno de Encargos.”
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.2)
Local do texto a modificar: Prazo para receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2019-10-21 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2019-11-04 📅
Tempo: 18:00
Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: IV.2.7)
Local do texto a modificar: Condições de abertura das propostas
Valor antigo
Data: 2019-10-22 📅
Tempo: 9:30
Novo valor
Data: 2019-11-05 📅
Tempo: 9:30
Outras informações adicionais
“Em virtude de alterações efetuadas às peças do procedimento, foi prorrogado pela 2. vez o prazo de apresentação de propostas. O anterior anúncio de...”
Em virtude de alterações efetuadas às peças do procedimento, foi prorrogado pela 2. vez o prazo de apresentação de propostas. O anterior anúncio de prorrogação de prazo foi o 2019/S 180-437752, publicado no JOUE em 18.9.2019.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2019/S 194-470651 (2019-10-03)