Prestação de serviços de gestão e fiscalização da empreitada de construção e de fornecimento de equipamentos para a Instalação de Três grupos Adicionais na Estação Elevatória de São Pedro

EDIA — Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S. A.

Constitui objeto da empreitada a construção e de fornecimento de equipamentos para a Instalação de Três grupos Adicionais na Estação Elevatória de São Pedro, obras integradas no Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, segundo as características e de acordo com as condições estipuladas neste Caderno de Encargos.

Prazo de entrega

O prazo para a recepção das propostas era 2018-07-13. O concurso foi publicado em 2018-06-13.

Fornecedores

Os seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:

Quem? O quê? Onde?
Histórico de aquisições
Data Documento
2018-06-13 Anúncio de concurso
2018-10-24 Anúncio de adjudicação
Anúncio de concurso (2018-06-13)
Objecto
Âmbito do concurso
Título: Serviços de engenharia
Número de referência: Concurso Público n.º 11/2018
Breve descrição:
Constitui objeto da empreitada a construção e de fornecimento de equipamentos para a Instalação de Três grupos Adicionais na Estação Elevatória de São Pedro, obras integradas no Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, segundo as características e de acordo com as condições estipuladas neste Caderno de Encargos.
Mostrar mais
Metadados do anúncio
Idioma original: português 🗣️
Tipo de documento: Anúncio de concurso
Natureza do contrato: Serviços
Regulamento: União Europeia
Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV)
Código: Serviços de engenharia 📦
Local de actuação
Região NUTS: Portugal 🏙️

Procedimento
Tipo de procedimento: Concurso público
Tipo de proposta: Apresentação de uma proposta relativa a todos os lotes
Critérios de atribuição
Proposta economicamente mais vantajosa

Entidade adjudicante
Identidade
País: Portugal 🇵🇹
Tipo de autoridade adjudicante: Organismo de direito público
Nome da autoridade adjudicante: EDIA — Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S. A.
Endereço postal: Rua Zeca Afonso, 2
Código postal: 7800-522
Cidade postal: Beja
Contacto
Endereço Internet: http://www.edia.pt 🌏
Correio electrónico: edia@edia.pt 📧
Telefone: +351 284315100 📞
Fax: +351 284315101 📠
URL dos documentos: http://www3.saphety.com 🌏
URL de participação: http://www3.saphety.com 🌏

Referência
Datas
Data de envio: 2018-06-13 📅
Prazo de apresentação: 2018-07-13 📅
Data de publicação: 2018-06-14 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2018/S 112-255285
Número JO-S: 112
Informações adicionais
A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de melhor relação qualidade-preço, por ponderação dos fatores de apreciação a seguir indicados, e considerando-se como tal a que apresente a melhor classificação, traduzida pela expressão: V= 0,20 M + 0,20 T + 0,10 E + 0,50 P. Em que: a) Fator M: Metodologia, a avaliar pela Memória descritiva e justificativa da execução da prestação de serviços; b) Fator T: Análise crítica dos aspetos técnicos e construtivos e do modo de desenvolvimento dos trabalhos da empreitada; c) Fator E: Adequação e coerência das competências e experiência dos elementos que integram a equipa técnica afeta à execução do contrato, à luz da metodologia proposta, do organograma funcional, do cronograma de mobilização e tempos de afetação; d) Fator P: Preço, o fator P será calculado pela expressão: P= 5*(1-(Vp/Vb) 5)+ 5. Em que: Vb é o preço base, corrigido do valor dos erros e omissões reconhecidos e aceites pelo Dono da Obra na fase de concurso. Vp é o valor da proposta que se pretende classificar. O fator P será arredondado a duas casas decimais.
Mostrar mais

Objecto
Âmbito do concurso
Valor total estimado: 275 000 EUR 💰
Breve descrição:
Prestação de serviços de gestão e fiscalização da empreitada de construção e de fornecimento de equipamentos para a Instalação de Três grupos Adicionais na Estação Elevatória de São Pedro.
Duração: 15 meses
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Financiamento BEI
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Concelho e Distrito de Beja, Portugal.

Informações jurídicas, económicas, financeiras e técnicas
Condições de participação
Habilitação para o exercício da atividade profissional:
O Adjudicatário deverá apresentar, os seguintes documentos de habilitação:
O Adjudicatário deverá apresentar, no prazo de cinco dias a contar da notificação para o efeito, os documentos de habilitação exigidos nos termos do artigo 81.º do CCP e da Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro, e, designadamente:
a) Declaração emitida conforme o modelo do Anexo II do CCP;
b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do CCP;
c) Documentos previstos no n.º 5 do artigo 22.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho;
d) Documentos comprovativos da titularidade da qualificação legalmente exigida para o diretor de fiscalização de obra, assim como os documentos referidos no n.º 3 e 6 do artigo 22.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho;
e) Documentos comprovativos da titularidade das qualificações legalmente exigidas para os restantes elementos da equipa técnica definida no caderno de encargos. Os documentos e qualificações técnicas exigidas para a restante equipa técnica, além do Diretor da Fiscalização, são os seguintes:
Mostrar mais
— O Engenheiro Civil Coordenador terá de possuir qualificações iguais ou superiores às do diretor da fiscalização, devendo ser apresentados os mesmos documentos que são exigidos para o diretor da fiscalização,
— os Engenheiros mecânico, eletrotécnico e de ambiente deverão possuir, atentas as responsabilidades próprias em áreas específicas da fiscalização, 5 anos de experiência em obras da mesma categoria; apresentar termo de responsabilidade e os documentos exigidos na alínea p) do artigo 3.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho,
Mostrar mais
— os fiscais de obras, os topógrafos e o fiscal eletromecânico deverão possuir, no mínimo, 5 anos de experiência em obras da mesma categoria e comprovar as qualificações detidas nos termos da alínea p) do artigo 3.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho,
Mostrar mais
— o restante pessoal deverá possuir a experiência e as qualificações exigidas e adequadas ao desempenho das ações que lhe são cometidas na equipa técnica;
f) Documento comprovativo do disposto no n.º 4 do artigo 54.º do CCP, caso a adjudicação tenha sido feita a um agrupamento.

Procedimento
Procedimento acelerado: Nada a registar.
Hora limite para recepção das propostas: 18:00
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou os pedidos de participação: português 🗣️
Prazo de validade da proposta: 6 meses
Data de abertura das propostas: 2018-07-16 📅
Hora de abertura das propostas: 09:00
Local: www3.saphety.com

Entidade adjudicante
Identidade
Número de registo nacional: 503450189
Contacto
Endereço Internet: www.edia.pt 🌏
Documentos URL: www3.saphety.com 🌏
URL de participação: www3.saphety.com 🌏
URL dos documentos: www3.saphety.com 🌏

Referência
Informações adicionais
A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de melhor relação qualidade-preço, por ponderação dos fatores de apreciação a seguir indicados, e considerando-se como tal a que apresente a melhor classificação, traduzida pela expressão:
Mostrar mais
V= 0,20 M + 0,20 T + 0,10 E + 0,50 P.
Em que:
a) Fator M: Metodologia, a avaliar pela Memória descritiva e justificativa da execução da prestação de serviços;
b) Fator T: Análise crítica dos aspetos técnicos e construtivos e do modo de desenvolvimento dos trabalhos da empreitada;
c) Fator E: Adequação e coerência das competências e experiência dos elementos que integram a equipa técnica afeta à execução do contrato, à luz da metodologia proposta, do organograma funcional, do cronograma de mobilização e tempos de afetação;
d) Fator P: Preço, o fator P será calculado pela expressão:
P= 5*(1-(Vp/Vb) 5)+ 5.
Vb é o preço base, corrigido do valor dos erros e omissões reconhecidos e aceites pelo Dono da Obra na fase de concurso.
Vp é o valor da proposta que se pretende classificar.
O fator P será arredondado a duas casas decimais.

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: Conselho de Administração da EDIA
Endereço postal: Rua Zeca Afonso, 2
Cidade postal: Beja
Código postal: 7800-522
País: Portugal 🇵🇹
Telefone: +351 284315100 📞
Correio electrónico: edia@edia.pt 📧
Fax: +351 284315101 📠
Endereço Internet: www.edia.pt 🌏
Fonte: OJS 2018/S 112-255285 (2018-06-13)
Anúncio de adjudicação (2018-10-24)
Objecto
Âmbito do concurso
Número de referência: 11/2018
Breve descrição:
Prestação de serviços de gestão e fiscalização da empreitada de construção e de fornecimento de equipamentos para a instalação de 3 (três) grupos adicionais na estação elevatória de São Pedro.
Valor total do procedimento: 275 000 EUR 💰
Metadados do anúncio
Tipo de documento: Anúncio de adjudicação
Local de actuação
Região NUTS: Baixo Alentejo 🏙️

Procedimento
Tipo de proposta: Não consta

Entidade adjudicante
Contacto
Fax: +351 284315248 📠

Referência
Datas
Data de envio: 2018-10-24 📅
Data de publicação: 2018-10-27 📅
Identificadores
Número do anúncio: 2018/S 208-475353
Refere-se ao anúncio: 2018/S 112-255285
Número JO-S: 208

Objecto
Âmbito do concurso
Breve descrição:
Prestação de serviços de gestão e fiscalização da empreitada de construção e de fornecimento de equipamentos para a instalação de 3 (três) grupos adicionais na estação elevatória de São Pedro
Nome do projeto ou programa financiado pela UE: Bei/ceb
Local de actuação
Local principal ou local de actuação: Baleizão, Beja, PORTUGAL.

Procedimento
Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Qualidade técnica da proposta
Critério de qualidade (ponderação): 50
Critério de custo (nome): Preço
Critério de custo (ponderação): 50

Adjudicação do contrato
Data de celebração do contrato: 2018-10-11 📅
Nome: Vitor Hugo, Coordenação e Gestão de Projectos, S. A.
Cidade postal: Porto
País: Portugal 🇵🇹
Valor total do procedimento: 194 490 EUR 💰
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 7

Informações complementares
Corpo de revisão
Nome: EDIA — Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S. A.
Fonte: OJS 2018/S 208-475353 (2018-10-24)
Novas aquisições em categorias conexas 🆕
Pesquisas relacionadas 🔍
Produtos/serviços:
Serviços de arquitectura, construção,... Serviços de engenharia