A empreitada tem por objeto o fornecimento dos materiais e execução de todos os trabalhos necessários, tal como é definido nas peças escritas e peças desenhadas, englobando a integral e total execução do conjunto de obras de construção civil, de fornecimento de equipamentos e de movimentação de terra necessárias à referida empreitada.
A empreitada consiste essencialmente na construção das seguintes infraestruturas:
a) Reservatório de regularização de Vila Fria
b)Estações Elevatórias
— Estação elevatória de Vila Fria,
— Estação elevatória da Lagoa.
c) Redes secundária de rega
— Rede de Vila Fria,
— Rede de Lagoa,
— Rede de Vale Lagoas.
d)Sistema de automação e telegestão
Prazo de entrega
O prazo para a recepção das propostas era 2018-02-20.
O concurso foi publicado em 2017-12-22.
Fornecedores
Os seguintes fornecedores são mencionados nas decisões de adjudicação ou noutros documentos de contratação:
Informações complementares (2018-05-14) Entidade adjudicante Nome e endereços
Nome: Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão
Endereço postal: Rua Doutor Manuel de Arriaga, 14
Cidade postal: Silves
Código postal: 8300-169
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: geral@arbslp.pt📧
Região: Algarve🏙️
URL: www.saphety.com🌏
Objecto Âmbito do concurso
Título: Empreitada de reabilitação e modernização da rede de rega do bloco de Lagoa
Produtos/serviços: Obras relacionadas com irrigação📦
Breve descrição:
“A empreitada tem por objeto o fornecimento dos materiais e execução de todos os trabalhos necessários, tal como é definido nas peças escritas e peças...”
Breve descrição
A empreitada tem por objeto o fornecimento dos materiais e execução de todos os trabalhos necessários, tal como é definido nas peças escritas e peças desenhadas, englobando a integral e total execução do conjunto de obras de construção civil, de fornecimento de equipamentos e de movimentação de terra necessárias à referida empreitada.
— A empreitada consiste essencialmente na construção das seguintes infraestruturas:
a) Reservatório de regularização de Vila Fria;
b) Estações elevatórias:
— Estação elevatória de Vila Fria;
— Estação elevatória da Lagoa;
c) Redes secundária de rega:
— Rede de Vila Fria;
— Rede de Lagoa;
— Rede de Vale Lagoas;
d) Sistema de automação e telegestão.
Informações complementares Referência do anúncio original
Número do aviso no JO S: 2017/S 248-522478
Alterações Texto a rectificar no anúncio inicial
Número da secção: Iv.
Local do texto a modificar: IV.2.2) Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Valor antigo
Data: 2018-02-20 📅
Tempo: 18:00
Novo valor
Data: 2018-06-10 📅
Tempo: 18:00
Outras informações adicionais
“Serve o presente aviso para publicar a decisão de prorrogação do prazo de entrega das propostas por motivo de suspensão do prazo, em virtude de apresentação...”
Serve o presente aviso para publicar a decisão de prorrogação do prazo de entrega das propostas por motivo de suspensão do prazo, em virtude de apresentação de lista de erros e omissões, na sequência do anúncio de procedimento número 10749/2017, publicado no Diário da República número 245, serie II de 22.12.2017.
Assim, o prazo de entrega das propostas é até as 18:00 horas do dia 10.6.2018.
Mostrar mais
Fonte: OJS 2018/S 095-214989 (2018-05-14)
Anúncio de adjudicação (2018-09-23) Entidade adjudicante Nome e endereços
Número de registo nacional: 501108637
Endereço postal: Rua Dr. Manuel de Arriaga, 14
Pessoa de contacto: José Correia
Telefone: +351 282442145📞
Correio electrónico: jcorreia.arbslp@gmail.com📧
URL: http://www.saphetygov.pt. 🌏
Objecto Âmbito do concurso
Título:
“Empreitada de reabilitação e modernização da Rede de Rega do Bloco de Lagoa
CP02/2017”
Breve descrição:
“A empreitada tem por objeto o fornecimento dos materiais e execução de todos os trabalhos necessários, tal como é definido nas peças escritas e peças...”
Breve descrição
A empreitada tem por objeto o fornecimento dos materiais e execução de todos os trabalhos necessários, tal como é definido nas peças escritas e peças desenhadas, englobando a integral e total execução do conjunto de obras de construção civil, de fornecimento de equipamentos e de movimentação de terra necessárias à referida empreitada.
A empreitada consiste essencialmente na construção das seguintes infraestruturas:
a) Reservatório de regularização de Vila Fria;
b) Estações elevatórias:
— Estação elevatória de Vila Fria,
— Estação elevatória da Lagoa;
c) Redes secundária de rega:
— Rede de Vila Fria,
— Rede de Lagoa,
— Rede de Vale Lagoas;
d) Sistema de automação e telegestão.
Mostrar mais
Valor total do contrato (sem IVA): EUR 11 240 000 💰
1️⃣
Local de actuação: Algarve🏙️
Local principal ou local de actuação: Silves e Lagoa.
Descrição do concurso:
“Lista e breve descrição das condições:
Alvará ou certificado emitido pelo IMPIC, I. P. contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a...”
Descrição do concurso
Lista e breve descrição das condições:
Alvará ou certificado emitido pelo IMPIC, I. P. contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da Lei no 41/2015 de 3 de Junho, conforme a seguir indicadas:
i) Da 3.ª categoria (Obras hidráulicas) a 1.ª subcategoria (Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos) e classe correspondente ao valor total da proposta;
ii) Das restantes categorias e para cada uma das classes correspondente à parte dos trabalhos que a cada uma respeite, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea f).
A eventual entrega de Alvarás ou Títulos de Registo de Subcontratados, devem ser sempre acompanhados de declaração, através da qual os subcontratados se comprometem, incondicionalmente, a realizar os trabalhos correspondentes a essas autorizações. A declaração deverá indicar a valorização dos trabalhos a executar, na correspondente subcategoria.
No caso de adjudicatário ou de subcontratados que seja(m) nacional(nais) de estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu ou, do Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio, que não seja titular de alvará ou de titulo de registo, emitido pelo IMPIC, I. P. devem apresentar, em sua substituição, uma declaração emitida pelo IMPIC, I. P. comprovativa de que pode executar a obra, objeto do contrato a celebrar, por preencher os requisitos que lhe permitiriam ser titular de alvará ou título de registo, contendo assim nessa declaração, as necessárias e adequadas habilitações para a obra a realizar; conforme artigos 21.º e 22.º da Lei 41/2015 de 3 de Junho.
Mostrar mais Critérios de atribuição
Critério de qualidade (nome): Valia técnica da proposta
Critério de qualidade (ponderação): 50 %
Critério de custo (nome): Preço
Critério de custo (ponderação): 50 %
Âmbito do concurso
Informações sobre os fundos da União Europeia: Portugal2020
Procedimento Tipo de procedimento
Procedimento aberto
Informações administrativas
Publicação anterior relativa a este procedimento: 2017/S 248-522478
Adjudicação do contrato
1️⃣
Número do contrato: CP01-2018
Título:
“Contrato de empreitada de reabilitação e modernização da Rede de Rega do Bloco de Lagoa do Aproveitamento Hidroagricola de Silves, Lagoa e Portimão”
Data de celebração do contrato: 2018-08-27 📅
Informações sobre concursos
Número de propostas recebidas: 1
Número de propostas recebidas de PME: 1
Nome e endereço do contratante
Nome: Oliveiras, S. A.
Número de registo nacional: 501157344
Cidade postal: Santo Antão (Batalha)
Código postal: 2440-901
País: Portugal 🇵🇹
Correio electrónico: oliveiras@oliveiras.pt📧
Região: Região de Leiria🏙️
O contratante é uma PME ✅ Informações sobre o valor do contrato/lote (sem IVA)
Valor total do contrato/lote: EUR 11299245.54 💰
Informações complementares Corpo de revisão
Nome: Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé
Cidade postal: Loulé
País: Portugal 🇵🇹
Fonte: OJS 2018/S 185-417845 (2018-09-23)